2024版北京市监理工程师模拟题

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比例承担

正确答案:查看最佳答案

第1题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第2题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同履行中，由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，应由()。

A.发包人承担重新安装和试车的费用，工期应予顺延

B.承包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

C.发包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

D.制造商承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架主节点处必须设置一根()，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

A.斜向加强杆

B.竖向加强杆

C.纵向水平杆

D.横向水平杆

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第6题:在施工招标工作中,中标人最终应由()确定。

A.招标人

B.评标委员会

C.工程所在地招标投标管理机构

D.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

第7题:项目总承包模式的优点是()。

A.合同关系简单

B.招标发包工作难度小

C.业主择优选择承包方的范围大

D.容易进行质量控制

正确答案:查看最佳答案

第8题:依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第9题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第11题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。

A.监理机构

B.设计单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第13题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第14题:工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。

A.投标报价低的单位

B.资质等级高的单位

C.施工组织设计得分高的单位

D.对招标人提出较多优惠条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评分相等时，以投标报价低的优先。

第15题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()时间内开工。

A.15天

B.一个月

C.三个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程变更由()审核无误后签发。

A.建设单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.总监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。

第18题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第19题:评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

正确答案:查看最佳答案

第20题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.承担全部责任

D.同意扣除一定数量监理酬金

正确答案:查看最佳答案

第21题:2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于()书面通知所有招标文件收受人。

A.2013年6月10日

B.2013年6月15日

C.2013年6月20日

D.2013年6月25日

正确答案:查看最佳答案

第22题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

A.施工图设计

B.工程开工

C.工程立项

D.勘察设计

正确答案:查看最佳答案

第23题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列属于单务合同的是()。

A.赠与合同

B.仓储合同

C.行纪合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第25题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑活动房必须由具备()的生产厂家安装拆卸，否则不允许施工。

A.总承包施工资质

B.劳务资质

C.钢结构资质

D.生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第28题:在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。

A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，承插型盘扣式钢管模板支撑架，作为扫地杆的水平杆离地高度应小于()mm。

A.150

B.200

C.450

D.550

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案:查看最佳答案

第32题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理应具备工程设计类或工程施工类注册执业资格，设计负责人应具备工程设计类注册执业资格。

第34题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。

A.移交证书

B.结算证书

C.最终证书

D.合格证书

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

第36题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方对合同设备进行监造的,关于监造行为的说法正确的是()。

A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认

B.不视为对合同设备制造质量的确认

C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议

D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

第37题:某工程建筑节能工程施工完毕，应由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第38题:组织要恪守商业道德.保证公众健康.安全和环境，体现了卓越绩效模式核心价值观的()。

A.顾客驱动

B.以人为本

C.社会责任

D.远见卓识的领导

正确答案:查看最佳答案

第39题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

第40题:项目监理机构发现施工存在质量问题的，应及时签发()。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.整改报告

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第42题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第43题:项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准勘察招标文件》，下列组成合同的文件:勘察纲要2勘察费用清单3中标通知书正确的优先解释顺序是()。

A.①-②-③

B.②-③-①

C.③-①-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发清勘

第45题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第47题:以下关于评标专家的说法错误的是()

A.评标委员会成员一般应于开标前确定

B.成员名单在中标结果确定前应当保密

C.专家成员应该采用随机抽取方式，拒绝直接确定

D.专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。评标专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

第48题:根据《建设工程监理规范》，以下做法正确的是()。

A.工程开工令签发后，建设单位应在7天内组织图纸会审

B.工程开工令签发后，总监理工程师应在7天内签认施工组织设计

C.工程开工令签发后，应保证施工机具在7天内具备使用条件

D.工程开工令签发，应报建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是()。

A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购

B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人

C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人

D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商

正确答案:查看最佳答案

第50题:因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行政主管部门授予撤销权

C.请求仲裁机构撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

正确答案:查看最佳答案

第51题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是()

A.监理人按已完成的工作量按日计量

B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期

C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量

D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单价子目已完成工程量按月计量。总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定，其计量和支付以总价为基础，不考虑市场价格浮动的调整。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。

第53题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在尚未竣工的建筑物内不得设置()。

A.办公设施

B.会议室

C.临时仓库

D.员工宿舍

正确答案:查看最佳答案

第55题:邀请招标中，邀请对象的数目不应少于()家。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第56题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第57题:对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造.巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控

正确答案:查看最佳答案

第58题:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。

A.可以采用直接委托

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.应该采用公开招标

正确答案:查看最佳答案

第59题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。

A.由承包人承担，并顺延工期

B.由承包人承担，工期不予顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，并顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第60题:材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

正确答案:查看最佳答案

第61题:地基基础牢固程度，反映的是工程质量的()特性。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

正确答案:查看最佳答案

第63题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。

A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利

正确答案:查看最佳答案

第64题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第65题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.沉降缝设置不当

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第68题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.如果变更涉及结构主体安全，该变更应按规定报送原图审机构审查

B.涉及项目功能的变更，无需报送原图审机构审查

C.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经总监理工程师审查同意后实施

D.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经设计单位审查同意后实施

正确答案:查看最佳答案

第69题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第70题:()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量不合格

B.工程质量问题

C.工程质量缺陷

D.工程质量事故

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于防水工程，错误的是()。

A.防水混凝土出现离析，必须进行二次搅拌

B.桩头属于防水混凝土的节点部位

C.穿墙管属于防水混凝土的节点部位

D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

正确答案:查看最佳答案

第72题:某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。

A.认定合同有效

B.认定合同无效

C.认定合同成立

D.认定合同不成立

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据住建部(工程质量安全手册(试行)》，以下关于体工程，错误的是()。

A.砌块质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.应按规范留置砂浆试块，做好标识

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标与其他招标在程序上的主要区别:(1)招标文件的内容不同(无具体的工作量)；(2)对投标书的编制要求不同(不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价)；(3)开标形式不同(由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图)；(4)评标原则不同(不过分追求投标价的高低)。详见教材第46页。

第76题:()是指根据建设工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB5041-2019)，保温层采用锚质件固定时，以下试验正确的是()。

A.锚固力应做现场拉拔试验

B.锚固力应制作小样，在试验室进行拉拔试验

C.锚固力应做现场抗压强度试验

D.锚固力应制作小样，在试验室进行拉压强度试验

正确答案:查看最佳答案

第79题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等；在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第81题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第82题:属于违约事实的是()

A.延迟履行

B.因不可抗力不能履行

C.提存

D.不完全履行

E.不适当履行

正确答案:查看最佳答案

第83题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第84题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。

A.计量118吨，则应补交2吨

B.计量118吨，则应补交1.4吨

C.计量119.6吨，则不再补交

D.计量119.6吨，则应补交0.4吨

E.计量122吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第85题:代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应()。

A.以自己的名义签订合同

B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志

C.在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定业主和第三方的权利义务

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的有()。

A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加

B.检验只能在交货地点进行

C.需要协助的检验费用均应由买方承担

D.卖方应交付制造商的检验证书

E.制造商检验的细节应附在检验证书后面

正确答案:查看最佳答案

第87题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:查看最佳答案

第88题:在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于监理人的责任限度的表述，正确的是()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任

D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担连带责任

E.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第90题:英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.决协议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于具体工程项目建设使用的施工合同，使用者可以根据其项目模式特点和自身需要，在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款，就可以组合形成了一个内容约定完备的合同文件。

第91题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第93题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是()。

A.提供第三人信用担保

B.银行出具履行保函

C.提交履约保证金

D.担保公司出具履约保函

E.提交工程预付款

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止使用下列脚手架或装置()。

A.门式钢管脚手架

B.竹木脚手架

C.扣件式钢管悬挑卸料平台

D.承插型盘扣式钢管脚手架

E.扣件式钢管悬挑式脚手架

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期减扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

正确答案:查看最佳答案

第98题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第99题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第100题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量，根据检查结果确定责任承担。

第102题:FIDIC《施工合同条件》中的"暂列金额"的特点有()。

A.该笔款额包括在中标通知书注明的"接受的合同款额"内

B.属于承包人控制使用的应急费

C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项

D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人

E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

正确答案:查看最佳答案

第103题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第104题:下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是()。

A.《施工合同条件》(1999年版)，适用于各类小型或较复杂的工程项目

B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999年版)，适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同

D.《简明合同格式》(1999年版)，适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工

E.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年版)，适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同

正确答案:查看最佳答案

第105题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案

第106题:保险合同分为()。

A.人身保险合同

B.财产保险合同

C.建筑工程一切险合同

D.安装工程一切险合同

E.人身意外伤害险合同

正确答案:查看最佳答案

第107题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第108题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第109题:合同法的基本原则是()

A.等价有偿原则

B.平等原则

C.自愿原则

D.公平原则

E.严格责任原则

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案

第111题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第112题:对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理的行为后果行使的权利有()。

A.催告权

B.默认权

C.拒绝权

D.追认权

E.撤销权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的法律后果:(1)“被代理人”①可以行使“追认权”，将无权代理行为转化为合法的代理行为，由被代理人承担民事责任。②可以行使“拒绝权”，由行为人承担民事责任。(2)第三人事后知道对方为无权代理的①可以向“被代理人”行使“催告权”:催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。②在被代理人追认前可以行使“撤销权”。撤销应当以通知的方式作出。

第113题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第114题:在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案

第115题:在下列()情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临边防护应在()设置三道防护栏杆，杆件内侧挂密目式安全立网。

A.1.5m高处

B.1.2m高处

C.0.6m高处

D.底部

E.顶部

正确答案:查看最佳答案

第117题:在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括()

A.产品合格证

B.运输通行证

C.出厂检验报告

D.货物流通许可证

E.进场复验报告

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于搅拌机的使用符合安全规定的有()。

A.离合器.制动器应保持正常状态

B.操作手柄应设保险装置，以防误动作

C.搅拌机应搭设防雨.防落物的防护棚

D.料斗升起不用时应松开保险钩，并使其处于脱开状态

E.搅拌机的传动部位应设有防护罩

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。