2023年江西省一级建造师法律法规题目

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项，除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明，D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。

第2题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第3题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

第4题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第5题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

第6题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第8题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第10题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第11题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

正确答案:查看最佳答案

第13题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。

第14题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于依法必须招标项目的中标候选人公示，正确的是()。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人，公示期不得少于5日

B.各中标候选人投标报价.投标工期等内容应当公示，但候选人排序情况应当保密

C.各中标候选人承诺的拟任项目经理的姓名.简历和业绩应当公示，但注册证书编号应当保密

D.投标人或利害关系提出异议的渠道及方式应当进行公示

正确答案:查看最佳答案

第16题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

正确答案:查看最佳答案

第17题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第19题:法人的()是确定法律管辖的依据。

A.名称

B.场所

C.组织机构

D.必要财产第4页

正确答案:查看最佳答案

第20题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第21题:按照我国《建筑法》的规定，()确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。

A.国务院环境保护主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府环境保护主管部门

D.省级人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A，建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%，选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D，对于有分工司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。

第23题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

第28题:按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。

A.1%以上2%以下

B.1%以上3%以下

C.2%以上3%以下

D.2%以上4%以下

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

正确答案:查看最佳答案

第31题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下有关诉讼时效的案例中，说法正确的是()。

A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年，后因工程款纠纷，乙索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。本案中，双方约定的诉讼时效，法院应予认可

B.2017年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算

C.按照约定，2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。在此期间，发生诉讼时效中止的效力

D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款，发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位

C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第35题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

第36题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

第37题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

正确答案:查看最佳答案

第39题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告

C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报

D.道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

正确答案:查看最佳答案

第43题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。

A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行

B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资

C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行

D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第48题:在工程建设中，如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第49题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第50题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

第56题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

第57题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

第58题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第59题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第60题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第61题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第68题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的

D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

E.建筑业企业依法终止的

正确答案:查看最佳答案

第71题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。

A.有名合同

B.双务合同

C.单务合同

D.无偿合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑工程五方责任主体，建设单位项目负责人，勘察单位.设计单位.施工单位项目负责人，监理单位总监理工程师。

第73题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第74题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。

A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工

B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成

C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施

D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效

E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款

B.情节严重的，吊销资质证书

C.逾期不改正的，处以罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.依法承担刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。施工单位未按照民用建筑节能进行施工的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令该整改，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款，情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的依法承担赔偿责任。

第77题:某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。

A.责令停止施工，限期改正

B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款

C.没收非法所得

D.责令施工单位停业整顿

E.吊销监理单位营业执照

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可

D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列属于强制性标准的行业标准是()。

A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()。

A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

B.产权转移证书

C.已缴纳印花税凭证的副本

D.营业账簿

E.权利.许可证照

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。

A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%

B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运

C.优化安装工程的预留.预埋.管线路径等方案

D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上

E.采取技术和管理措施提高模版.脚手架的周转次数

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

第84题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2％

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第87题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同撤销权的行使。A选项合同被撤销后，同无效合同一样，没有效力，但解决争议的条款有效。C选项，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由起1年内可以行使撤销权。

第88题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人妈得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

正确答案:查看最佳答案

第89题:李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括()。

A.建设工程施工合同

B.法律.法规及有关技术标准

C.劳动用工合同

D.工程设计文件

E.招标公告

正确答案:查看最佳答案

第90题:物权的保护方法包括()。

A.请求确认权利

B.请求排除妨害

C.支付违约金

D.请求恢复原状

E.赔礼道歉.消除影响

正确答案:查看最佳答案

第91题:我国《刑法》规定，主刑的种类包括()。

A.管制

B.有期徒刑

C.死刑

D.没收财产

E.拘役

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《招标投标法实施条例》的规定，下列行为属于投标人串通投标报价的情形有()。

A.招标人向投标人泄露标底的

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

E.招标人预先内定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

第95题:在建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.及时检查隐蔽工程

C.不得转包和违法分包工程

D.接受发包人有关检查

E.交付竣工验收合格的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。

A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力

C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充.修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程电子招标投标。C选项，投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标平台拒收。E选项，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或撤回投标文件。

第98题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是最低工资保障制度，A选项，乡镇企业不适用最低工资标准，(应由政府决定是否适用)，C选项，有毒有害等特殊工作条件下的津贴不包括在最低工资内。