2022版浙江省一级建造师法律法规题库

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第1题:甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%0到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。

第2题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。

第3题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

正确答案:查看最佳答案

第4题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于开标的说法，正确的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第11题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

正确答案:查看最佳答案

第13题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

第16题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未取得资质证书承揽工程的

B.拖欠分包工程款或农民工资的

C.将承包的工程违法分包的

D.未取得安全生产许可证承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

第18题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于工程建设标准的说法，正确的是()

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项，国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准，C选项，公布国家标准后，原有的行业标准应当自行废止。D选项，国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间，实施日期是标准开始生效的时间。

第20题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案

第21题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认

B.订立

C.履行

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.

第25题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

第26题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。

A.该费用应由甲负担

B.甲有对该原料说明的义务

C.乙发现原料有毒可以拒收

D.甲和乙应共同分担增加的费用

正确答案:查看最佳答案

第28题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第29题:一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标

D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第32题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第36题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案

第40题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第41题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

正确答案:查看最佳答案

第42题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2018年10月10日

B.2018年10月20日

C.2018年12月1日

D.2018年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

第45题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第46题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案

第47题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。

第48题:下列关于法的效力层级的表述，错误的是()。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

正确答案:查看最佳答案

第49题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列不属于合同解除的特征是()。

A.合同的解除适用于合法的有效合同

B.合同解除须具备法律规定的条件

C.合同的解除须有解除的行为

D.合同解除后，合同还具有法律效力

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工现场发生火灾事故，死亡10人，100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长()天内，做出批复。

A.15

B.30

C.60

D.120

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第53题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.拟进行公开招标的费用比较多

C.项目被确定为地方政府的重点项目

D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第55题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于依法必须招标项目的中标候选人公示，正确的是()。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人，公示期不得少于5日

B.各中标候选人投标报价.投标工期等内容应当公示，但候选人排序情况应当保密

C.各中标候选人承诺的拟任项目经理的姓名.简历和业绩应当公示，但注册证书编号应当保密

D.投标人或利害关系提出异议的渠道及方式应当进行公示

正确答案:查看最佳答案

第58题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第60题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位负责人

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第61题:按照《标准化法》的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。

A.技术标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

第62题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第63题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

第65题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

第68题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任。E选项，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。

第71题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。

A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

E.生育保险费，由职工自行缴纳

正确答案:查看最佳答案

第72题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第73题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第74题:下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务

C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行

D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，下列说法正确的是()。

A.可以订立无终止时间的劳动合同

B.可以要求劳动者提供担保

C.可以向劳动者收取适当入职保证金及扣押证件

D.可以约定竞业限制条款

E.可以约定专业技术培训服务违约金

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列关于法人.法定代表人说法，正确的是()。

A.法人必须能够独立承担民事责任

B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润

C.特别法人包括机关法人.事业法人

D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的，由法人承担

E.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因过失造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.意思表示不真实的

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第81题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合规定是()。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第85题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括()。

A.按合同约定交付该设备

B.向甲转移该设备的所有权

C.承担运输途中的设备损毁风险

D.该设备的瑕疵担保

E.该设备的权利瑕疵担保

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全.质量是否使用了强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《安全生产许可证条例》的规定，下列从事生产活动的企业中属于必须取得安全生产许可证是()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

E.服装企业

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位违法分包()。

A.施工单位将工程分包给个人的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的

D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的

正确答案:查看最佳答案

第91题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.工程监理人员的名单

C.工程监理权限

D.工程监理的内容

E.工程监理入场时间

正确答案:查看最佳答案

第93题:甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以()。

A.自行提高借款利息

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第94题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《企业所得税法》，下列企业不缴纳企业所得税的有()。

A.股份有限公司

B.有限责任公司

C.合伙企业

D.外商投资企业

E.个人独资企业

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列关于合同的分类说法正确的是()。

A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同

B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同

C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同

D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同

E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。

第99题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。

A.由设计单位进行修复

B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔

C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔

D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔

E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案