甘肃省监理工程师电子题库

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”，属于()。

A.协调项目监理机构内部人际关系

B.协调项目监理机构内部组织关系

C.协调项目监理机构内部需求关系

D.协调项目监理机构内部成本关系

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建设工程监理规范》，()是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定.建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

A.工程计量

B.巡视

C.平行检验

D.旁站管理

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第3题:不需开槽的工程，以()作为正式开工日期。

A.任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期

B.临时建筑开始施工的日期

C.正式开始打桩的日期

D.开始进行土石方工程

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第5题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

正确答案:查看最佳答案

第6题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第8题:在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目()的要求。

A.施工图设计

B.初步设计

C.施工招标

D.签订施工合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

第11题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第12题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。

A.经营方针

B.经营目标

C.经营业绩

D.经营文化

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.需要采用不可替代的专利或专有技术

C.采购人依法能够自行建设或生产

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务

正确答案:查看最佳答案

第14题:设立项目监理机构的前提工作是()。

A.确定监理目标

B.制定监理大纲

C.制定监理人员岗位职责

D.确定监理工作内容

正确答案:查看最佳答案

第15题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.项目特征

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则()的要求。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第18题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第19题:在建设工程目标控制的措施中，()是其他各类措施的前提和保障。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第20题:第一次工地会议属于()

A.开工前的协调

B.书面协调法

C.访问协调法

D.情况介绍法

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

第22题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.负责租船或订舱

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第23题:从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于()。

A.信息的全面.准确.及时

B.信息的有用性

C.信息的提取.分类与管理工作

D.信息的搜集.存储与管理工作

正确答案:查看最佳答案

第24题:风险管理过程中，()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。

A.风险识别

B.风险分析与评价

C.风险对策的决策

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第25题:可以起到集思广益作用的风险识别方法是()。

A.专家调查法

B.风险调查法

C.经验数据法

D.流程图法

正确答案:查看最佳答案

第26题:《资质管理办法》规定，没收非法所得，并处以罚款的条件是()。

A.未经批准擅自从事监理活动的单位

B.超越核定的监理业务范围从事监理活动的

C.出借.转让《监理许可证书》的单位

D.变更业务不及时办理备案手续的单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:()是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。

A.工程设计阶段

B.工程施工阶段

C.项目决策阶段

D.项目可行性研究阶段

正确答案:查看最佳答案

第28题:在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。

A.几乎为零

B.很小

C.中等

D.较大

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应()。

A.是直接经济损失额

B.最多为直接经济损失额

C.不超过监理酬金总额

D.不超过监理酬金总额(除去税金)

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程监理单位的服务对象是()。

A.施工单位

B.建设行政主管部门

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

第31题:影响建设工程投资的是()阶段。

A.方案设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第32题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。

A.排除不合格的投标人

B.选择实力强的投标人

C.排除不满意的投标人

D.便于对投标人能力进行考察

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设单位直接采购或招标采购设备时，()要协助编制设备采购方案。

A.监理工程师

B.总包单位

C.安装单位

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第34题:总监理工程师签发《工程复工令》的前一道程序是()。

A.总监理工程师签署《工程复工报审表》

B.建设单位批准总监理工程师签署审查意见的《工程复工报审表》

C.建设单位同意

D.专业监理工程师签署《工程复工报审表》

正确答案:查看最佳答案

第35题:在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列说法中不正确的是:()。

A.平行承发包模式下有两种监理模式

B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位

C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施

D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第38题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第39题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。

A.建设项目管理

B.建设单位项目管理

C.建设单位或承建单位项目管理

D.专业化.社会化的建设单位项目管理

正确答案:查看最佳答案

第40题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工准备阶段监理工作应包括()。

A.制定施工方案

B.进行设计交底

C.施工测量放线

D.审批工程开工

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

正确答案:查看最佳答案

第43题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长.增加的监理工作内容应视为()。

A.延续工作

B.附加工作

C.额外工作

D.非正常工作

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。

A.通用条件——协议书——委托书

B.委托书——通用条件——协议书

C.委托书——协议书——通用条件

D.协议书——委托书——通用条件

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第46题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第47题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第48题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。

A.3.41%

B.3.35%

C.3.28%

D.3.22%

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第51题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第53题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第55题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第56题:在采用EＰC模式时，应具备以下条件:()。

A.有完整.足够详细的设计图纸

B.给投标人充分的资料和时间

C.业主直接按照合同规定向承包商支付工程款

D.业主代表不能过分干预承包商的工作

E.业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

第57题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

A.审查施工单位的施工组织设计

B.审查施工单位的施工进度

C.协调各单位关系

D.预防并处理好工期索赔

E.审查确认施工分包单位

正确答案:查看最佳答案

第58题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。

A.承包商将合同责任和风险转移给业主

B.业主将合同责任和风险转移给承包商

C.承包商进行合同转让或工程分包

D.第三方担保

E.抵押担保

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第60题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第62题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。

A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的

B.工程咨询和信息技术相结合的产物

C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势

D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势

E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势

正确答案:查看最佳答案

第63题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，()。

A.监理单位可向业主发出终止合同通知

B.26天后可自行终止合同

C.终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同

D.监理单位继续正常履行合同

E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息

正确答案:查看最佳答案

第64题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:总监理工程师负责制的内涵是:()。

A.总监理工程师是工程监理的责任主体

B.总监理工程师是工程监理的义务主体

C.总监理工程师是工程监理的权力主体

D.总监理工程师是工程监理的利益主体

E.总监理工程师是工程监理的协调主体

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第67题:监理工程师在施工准备阶段协调时，如果工程本身采取的是业主方直接供料方式，()。

A.应由业主将主管部门分配的材料指标划交承建方，由承建方购料付款

B.应由业主按材料预算价格作价转给承建方

C.业主方在给承建方结算工程价款时要陆续抵扣

D.业主对这部分材料不应再收备料款

E.业主方要支付与次此相应的备料款

正确答案:查看最佳答案

第68题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第69题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第70题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第71题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

第72题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第73题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。

A.结构学

B.协调学

C.行为学

D.管理学

E.设计学

正确答案:查看最佳答案

第74题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第75题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第76题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。

A.适应性

B.稳定性

C.兼容性

D.可扩展性

E.流动性

正确答案:查看最佳答案

第77题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.咨询单位

E.主管单位

正确答案:查看最佳答案

第78题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

A.回避一种风险可能产生另一种新的风险

B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性

C.风险回避肯定不是最佳对策

D.回避风险可能不实际或不可能

E.回避风险可能失败

正确答案:查看最佳答案

第79题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案