2023年陕西省西安一级建造师法律法规测试试卷

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

正确答案:查看最佳答案

第1题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明

第3题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《艻动合同法》，下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因公负伤，不在规定的医疗期内的

正确答案:查看最佳答案

第8题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第13题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同

B.银行无权解除租赁合同

C.出租的写字楼不能抵押

D.开发商应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

第14题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第15题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撒销合同

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，按照不同产纠纷确定管辖。

第17题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。

第20题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第21题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第27题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2018年10月10日

B.2018年10月20日

C.2018年12月1日

D.2018年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第28题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第30题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。

第31题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第32题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

第35题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第36题:根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的史迹

B.具有历史价值的壁画

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

正确答案:查看最佳答案

第37题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2014年3月16日

B.2014年3月31日

C.2014年4月7日

D.2014年4月8日

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

正确答案:查看最佳答案

第41题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第43题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第44题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第45题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第48题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第50题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

第52题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

正确答案:查看最佳答案

第53题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。

A.安装工程一切险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工程监理责任险

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第55题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。

第58题:根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第61题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第65题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.危害公共安全罪

正确答案:查看最佳答案

第66题:按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。

A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员

B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

第68题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。

第69题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。

第71题:下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第73题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。

A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物

E.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务

正确答案:查看最佳答案

第75题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第77题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第78题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修费用

D.保修责任

E.维修所使用的材料

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

第80题:甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有()。

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程建设企业标准一般包括企业的()。

A.技术标准

B.管理标准

C.组织标准

D.工作标准

E.操作标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设部《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出，工程建设企业标准一般包括企业的技术标准.管理标准和工作标准。

第82题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。

A.为加快设计进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作

B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”

C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”

D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底

E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了

正确答案:查看最佳答案

第83题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止()。

A.修建储存腐蚀性物品仓库

B.开采矿产

C.进行影视剧摄制活动

D.举办大型群众性活动

E.修建生产易燃性物品工厂

正确答案:查看最佳答案

第84题:《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有()。

A.有明确的被告

B.有具体的诉讼请求.事实和理由

C.仲裁协议无效

D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织

正确答案:查看最佳答案

第85题:对建设用地使用权的表述中，错误的是()。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权只可以在地上设立

C.居民住宅用地期满后，使用期重新根据国家有关规定确定

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

第86题:某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业法人的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人

D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施

E.一般代理行为无法定的资格要求

正确答案:查看最佳答案

第88题:工程承包单位的资质等级许可制度的禁止行为包括()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D.禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

E.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第91题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。

A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保

D.反担保同时也适用于《担保法》的规定

E.担保的目的是保障特定债权实现

正确答案:查看最佳答案

第93题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.成片开发建设的住宅小区工程

C.中小型公用事业工程

D.利用国际组织贷款.援助资金的工程

E.利用外国政府贷款.援助资金的工程

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人明确表示要约不可以撤销

C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的

B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力致使不能实现合同目的的

D.当事人一方迟延履行债务的

E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第98题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2％

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑工程五方责任主体，建设单位项目负责人，勘察单位.设计单位.施工单位项目负责人，监理单位总监理工程师。