2023年福建省一级建造师法律法规在线模拟电子题库

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第2题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第3题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

正确答案:查看最佳答案

第4题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第7题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

第8题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

第13题:下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

第16题:负责特种设备安全监督管理的部门在情况紧急时查封.扣押安全隐患严重的施工设备。以下程序说法正确的是()。

A.未经行政机关负责人事先批准，一律不得实施查封扣押

B.至少应当由三名以上行政执法人员实施，并且需出示执法身份证

C.实施时可以听取当事人的陈述和申辩

D.现场笔录应由当事人和行政执法人员签名或盖章

正确答案:查看最佳答案

第17题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

正确答案:查看最佳答案

第18题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第21题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第24题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第28题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第29题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任

C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

第31题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第32题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。P5L。

第36题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三.投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

第38题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第42题:某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2014年7月2日完工，后安装工程于2014年6月5日经建设.设计.监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。

A.2014年7月2日

B.2014年6月5日

C.2014年6月8日

D.2014年6月20日

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第46题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。

A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案

第49题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第52题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第55题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。

A.张某

B.设计院

C.建设单位

D.建设单位和设计院共同所有

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

第57题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第58题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

正确答案:查看最佳答案

第59题:依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第60题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()

A.，处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级，撤职处分

D.销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是()。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

第64题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一，同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二，合同约定的工程验收合格的。第三，因非承包商原因致使工程停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第65题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第71题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。

A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

B.建设工程总承包合同中有约定，又经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.分包单位将其承包的建设工程再分包的

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于抵押和质押的说法正确的是()。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在

正确答案:查看最佳答案

第73题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”，其生产经营单位的主要负责人的职责是()。

A.建立.健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.组织或参与本单位应急演练

E.依法报告安全事故情况

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时.如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第75题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号

D.材料供应商向施工单位交付材料

E.施工单位向材料供应商支付材料款

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

第80题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。

A.有取得文物博物执业资格的人员

B.有取得文物博物专业技术职务的人员

C.有文物修缮.重建方而的工程业绩

D.有从谁文物保护工程所需的技术设备

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《中华人民共和国合同法》规定，有()情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律.行政法规的强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议

D.因工作时间发生的争议

E.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

第84题:在代理关系中涉及的主体包括()。

A.代理人

B.权利人

C.被代理人

D.义务人

E.第三人

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第86题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。

第87题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第88题:我国法的形式主要包括()。

A.宪法

B.法律

C.地方法院司法解释文件

D.国际条约

E.地方法规

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《合同法》的规定，以下属于违约责任具有的特征包括()。

A.违约责任具有强制性

B.违约责任是行政责任的一种形式

C.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销

D.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果

E.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全.质量是否使用了强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。

A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案

C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备

D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量

E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务

正确答案:查看最佳答案

第92题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。

A.分包商工期拖延

B.设计变更和工程量增加

C.发包方未按合同约定提供图纸

D.不可抗力

E.承包方因质量不合格返工

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

E.赔偿损失不包括法定赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第96题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列属于强制性标准的行业标准是()。

A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()

A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣

C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票

D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案