2022版最新版二级注册建造师在线模拟试题

二级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任.权限的说法中，正确的是()。

A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

D.施工监理必须采用旁站监理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。

第1题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

第2题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第3题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。

A.丧失享受待遇条件的

B.拒不接受劳动能力鉴定的

C.拒绝治疗的

D.拒绝上班的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。

第4题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66

第5题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，()以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。()B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第6题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128

第7题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人.被保险人和受益人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。

第8题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的，视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。

第9题:当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以()

A.提出上诉

B.提起再审

C.申请复议一次

D.不予执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。

第10题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。

第11题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第12题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第13题:安全生产许可证的有效期为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《安全生产许可证条例》第9条规定，安全生产许可证的有效期为3年。

第14题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32

第15题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。P134

第16题:在原投标有效期结束之前，出现特殊情况时，招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，若投标人拒绝延长，那么结果是()。

A.投标成为废标

B.投标无效，有权收回投标保证金

C.投标无效，不得收回投标保证金

D.投标有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;拒绝延长的，其投标无效，但有权收回投标保证金。

第17题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第18题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1小时

B.6小时

C.12小时

D.24小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第19题:关于执行申请期间的说法，正确的是()

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

第20题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255

第22题:有关总包分包的责任承担标书，不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第23题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。

第24题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。

第25题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点.和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106

第26题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。

第27题:下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。

A.监护纠纷

B.婚姻纠纷

C.继承纠纷

D.劳动纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。

第28题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。

A.工程合同价款2%以上4%以下

B.50万元以上100万元以下

C.5000元以上10000元以下

D.工程合同价款0.5%以上1%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察.设计.施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

第29题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第30题:甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是()。

A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。

B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人

C.丙某可以向甲公司主张500万元

D.丙某可以向甲公司主张600万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A，丙某可以起诉甲公司;选项B，法院应当受理，并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D，丙某可以向甲公司主张500万元。

第31题:施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是()。

A.责令改正

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第32题:根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。

A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权

B.货物运输.港口作业.土地所有权

C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同

D.房屋买卖.土地所有权.借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

第34题:小李应聘到建筑施工企业，双方于6月10日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。8月17日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在试用期内，劳动者提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月，则转正时间为9月10日，王某8月17日解除劳动合同，处于试用期内，提前3日以书面形式通知用人单位。

第35题::某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:停工不到一年，复工时应报告;停工超过一年，检验后方可复工。

第36题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

A.工伤职工个人

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

第37题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第38题:下列不属于代理主要种类的是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。

第39题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定，P265

第40题:关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

第41题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。

A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

D.丁现年已61周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。

第42题:下列设备中，属于特种设备的是()

A.风机

B.水泵

C.压缩机

D.储气罐

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:《特种设备安全监察条例》特种设备是指涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，同时也包括其附属的安全附件.安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。

第43题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。

A.2014年10月23日

B.2014年11月15日

C.2014年12月15日

D.2014年12月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

第44题:书面委托代理的授权委托书应载明的事项不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.被代理人的姓名.工作单位

C.代理事项.权限和期间

D.委托人签名或者盖章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任.代理人负连带责任。

第45题:唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是()。

A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B.如果唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同

C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒.有害的劳动

D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒.有害的劳动，但必须保证安全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点，以及接受义务教育的需要，采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

第46题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第47题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。

A.6个月

B.12个月

C.36个月

D.60个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第48题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第49题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

第50题:施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.转包.违法分包造成的损失

C.中途变更承揽工作要求造成的损失

D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。

第51题:在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

第52题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误

第53题:下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

第54题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18

第56题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年

第57题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

第58题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.因设计原因导致的质量缺陷，施工方所需的修复费用应向设计方直接索赔

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

第61题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行

E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。

第62题:根据《产品质量法》，生产者不得()

A.生产国家命令淘汰的产品

B.伪造或者占用他人的厂名

C.对产品使用性能瑕疵作出说明

D.伪造或者冒用认证标志等质量标志

E.以不合格产品冒充合格产品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品

第63题:(1)法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法的形式的含义包括:法律规范创制机关的性质及级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。

第64题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B当事人的陈述是证据的种类；C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料，D工程设计图纸属于书证；E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312

第65题:下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。

第66题:下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.被依法追究民事责任的

D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

E.依照企业破产法规定进行重整的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员的情形。

第67题:在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个以上的个人可以组成联合体

C.招标人可以强制投标人组成联合体

D.在资格预审前，联合体可以增加成员

E.联合体各方就中标项目承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。P81

第68题:无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()

A.申请提起诉讼

B.申请参加诉讼

C.提起反诉

D.由法院通知参加诉讼

E.申请提起公益诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301

第69题:(1)根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。P113

第70题:行政强制执行包括()。

A.限制公民人身自由

B.加处罚款或者滞纳金

C.划拨存款.汇款

D.依法处理查封.扣押的场所

E.排除妨碍.恢复原状

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式

第71题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。

A.有第三方介入

B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系

E.调解协议均不具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。

第72题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.女职工在孕期.产期.哺乳期

C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的

D.因工负伤并被确认丧失劳动能力

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。

第73题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第74题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。

A.定金合同为担保合同，是从合同

B.定金合同自9月30日成立

C.买卖合同自9月30日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还100万元

E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。

第75题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。

第76题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第77题:在我国的民法通则中，自然人包括()。

A.公民

B.行为

C.外国人

D.无国籍的人

E.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。

第78题:根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有()

A.施工合同

B.加工承揽合同

C.定金合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》规定，因保管合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

第79题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料；(2)工程质量保证资料；(3)工程检验评定资料；(4)竣工图等。P289