黑龙江省哈尔滨监理工程师预习题

注册监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第1题:工程建设的各种规范.标准属于()。

A.工程外部环境资料

B.工程建设的法律.法规

C.政府批准的工程建设文件

D.工程实施过程中的有关信息

正确答案:查看最佳答案

第2题:新设立的工程监理企业申请资质，应当到()登记注册并取得企业法人营业执照。

A.国务院

B.工商行政管理部门

C.省级建设行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工阶段质量控制中，()是对工程质量进行全面监督.检查与控制的重要手段。

A.下达指令文件

B.现场监督和检查

C.审核技术文件.报告和报表

D.规定质量监控工作程序

正确答案:查看最佳答案

第4题:人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第5题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第6题:进行风险管理时，确定客观概率的方法不包括()。

A.演绎法

B.归纳法

C.统计法

D.导出法

正确答案:查看最佳答案

第7题:建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是()。

A.选择针对性的投标策略

B.合理设置项目监理机构

C.深入分析影响投标的因素

D.把握和深刻理解招标文件

正确答案:查看最佳答案

第8题:所谓工程建设强度，是指()。

A.工程结构所能承受的强度

B.政府对工程建设管理的力度

C.单位时间内投入的工程建设资金的数量

D.单位时间内投入的工程建设人员的数量

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()

A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目

D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。

A.社会团体

B.工程毗邻单位

C.建设资金提供单位

D.政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第11题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第12题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

第13题:建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指()。

A.进度控制的合同措施

B.进度控制的经济措施

C.进度控制的技术措施

D.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第15题:我国的《建设工程监理规范》适用于()。

A.施工阶段质量监理

B.施工阶段全方位监理

C.工程建设全过程质量监理

D.工程建设全过程的全方位监理

正确答案:查看最佳答案

第16题:在EＰC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是()。

A.cｍ经理

B.eｐc经理

C.经理b.eｐc经理c.业主代表

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利是()。

A.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签宇.加盖执业印章

B.接受继续教育，努力提高执业水准

C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D.依据本人能力从事相应的执业活动

正确答案:查看最佳答案

第18题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第19题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第20题:为完成施工阶段进度控制任务，项目监理机构需要做的工作是()。

A.组织进度协调会议，协调有关各方关系

B.审查确认施工分包单位资格

C.审查施工组织设计

D.严格进行付款控制

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第22题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第23题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第24题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第25题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第26题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”。建设工程监理评标办法中，通常情况下评标要素不包括()。

A.建设工程监理大纲

B.建设工程监理费用报价

C.试验检测仪器设备及其应用能力

D.专业监理工程师的综合能力和业绩

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第29题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工招标阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第30题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第31题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于要约邀请的是()

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.投标文件

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第34题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第35题:被动控制也可以表述为()。

A.前馈控制

B.反馈控制

C.开环控制

D.事前控制

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人()

A.组织工程建设

B.策划工程项目

C.负责生产经营

D.承担投资风险

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。

A.服务性

B.科学性

C.公平性

D.独立性

正确答案:查看最佳答案

第38题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。

第39题:以下财务评价指标中不属于静态评价指标的是()。

A.投资回收期

B.利息备付率

C.偿债备付率

D.项目投资财务净现值

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第41题:在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。

A.必须

B.应当

C.可以

D.不会

正确答案:查看最佳答案

第42题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。

A.办公设施

B.交通设施

C.检查设施

D.生活设施

正确答案:查看最佳答案

第43题:平行承包模式缺点之一是()。

A.不利于质量控制

B.不利于工期控制

C.不利于业主选择承建单位

D.不利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第45题:当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会引起()。

A.投资增加.工期延长

B.投资增加.工期缩短

C.投资减少.工期延长

D.投资减少.工期缩短

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程的目标控制是一个()。

A.循环过程

B.有限循环过程

C.无限循环过程

D.非循环过程

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第48题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第49题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第51题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第52题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。

A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的

B.工程咨询和信息技术相结合的产物

C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势

D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势

E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。

A.为贷款方确定贷款方案

B.对申请贷款的项目进行评估

C.为贷款方确定融资方案

D.对接受贷款方的还贷能力进行审查

E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

正确答案:查看最佳答案

第54题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第55题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第57题:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案

第58题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第59题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第60题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第61题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C.签发开工复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职人员

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。

A.基本内容应力求统一

B.具体内容应具有针对性

C.满足监理实施细则的要求

D.表达方式应格式化.标准化

E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为()。

A.专业注册

B.执业注册

C.初始注册

D.续期注册

E.变更注册

正确答案:查看最佳答案

第64题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第65题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。

A.专业满足程度

B.人员数量的满足程度

C.专业人员不足时采取的措施是否恰当

D.派驻现场人员计划表

E.职称结构

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第67题:建设工程投资目标分解方法有()。

A.按建设工程的投资费用组成分解

B.按年度.季度分解

C.按建设目标分解

D.按建设工程实施阶段

E.按建设工程组成分解

正确答案:查看最佳答案

第68题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第69题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。

A.注册资本

B.专业技术人员数量

C.监理业绩

D.企业负责人和技术负责人数

E.企业负责人和技术负责人所具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第70题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

第71题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案

第72题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第74题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第75题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第76题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案

第78题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。

A.招聘并培训生产人员

B.组织施工招标投标

C.征地.拆迁和平整场地

D.办理施工许可证

E.组织设备.材料定货

正确答案:查看最佳答案

第79题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案