青海省西宁监理工程师模拟题

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.主要工种

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第1题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.现场实施检查工程进度情况

D.分析j进度偏差对总工期的影响

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第4题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。

A.质量特性值呈正态分布

B.质量特性值呈周期性变化

C.质量特性值易于识别

D.特性值的稳定状态

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。

A.基础工程完工日期

B.结构工程完工日期

C.装修工程完成日期

D.土建工程完成日期

正确答案:查看最佳答案

第7题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

第8题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本***

正确答案:查看最佳答案

第9题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第10题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第11题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第12题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第14题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第16题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路上的工作称为关键工作

C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点

D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移

正确答案:查看最佳答案

第18题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第19题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第20题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第22题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。

A.2300

B.2360

C.2380

D.2430

正确答案:查看最佳答案

第23题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。

A.28

B.20

C.16

D.14

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第25题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

正确答案:查看最佳答案

第26题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

正确答案:查看最佳答案

第28题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第29题:FNPV=0，表明项目获利程度()。

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

第31题:工程监理宴施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第33题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第34题:关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是()。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用

正确答案:查看最佳答案

第36题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第37题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。

A.业主

B.设计单位代表

C.监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第39题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

正确答案:查看最佳答案

第40题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期

正确答案:查看最佳答案

第42题:一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是()。

A.承包商丧失今后一切索赔权力

B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿

D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

正确答案:查看最佳答案

第43题:对制造周期长的设备，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。

A.目标监控

B.巡回监控

C.定点监控

D.设置质量控制点监控

正确答案:查看最佳答案

第44题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

第46题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第47题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。

A.承包单位

B.项目主管行政单位

C.监理机构

D.项目所在地政府

正确答案:查看最佳答案

第48题:为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施。下列措施中，属于经济措施的有()。

A.加强合同管理

B.对工程延误收取误期损失赔偿金

C.加强索赔管理

D.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第51题:净现值是指投资项目按基准收益率IC将各年的净现金流量折现到投资起点的现值之代数和。所谓基准收益率是指要求投资达到的()，用IC表示。

A.最高收益率

B.最初收益率

C.最终收益率

D.最低收益率

正确答案:查看最佳答案

第52题:实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。

A.工程竣工验收

B.承包单位进行自检

C.工序产品质量评定

D.施工过程作业活动

正确答案:查看最佳答案

第53题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。工程建设进度控制的目的是为了实现工程建设进度的()。

A.事中控制

B.适时控制

C.主动控制

D.静态控制

正确答案:查看最佳答案

第55题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。

A.标准

B.规范

C.指示

D.体系

正确答案:查看最佳答案

第56题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

第57题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

正确答案:查看最佳答案

第59题:在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第60题:单代号网络计划中()。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

第61题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第62题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第63题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

第64题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第65题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。

A.估算指标

B.概算指标

C.概算定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

第67题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第68题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2800

B.3000

C.3100

D.3200

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

第70题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第71题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议

正确答案:查看最佳答案

第74题:某工程有3个施工过程，依次为:钢筋一模板一混凝土，划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是()。

A.模板i一混凝土i

B.模板i一钢筋i

C.钢筋i-钢筋ii

D.模板i一模板ii

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第76题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。

A.营业税.城市维护建设税及教育费附加

B.增值税.城市维护建设税及教育费附加

C.营业税及所得税

D.增值税及所得税

正确答案:查看最佳答案

第77题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第78题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

A.熟悉招标文件

B.核算工程量

C.按工程量清单计算和汇总标价

D.分包工程询价

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

第81题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第82题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

第83题:设备采购的原则包括()。

A.设备外形美观

B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

C.符合国家对特定设备采购的政策法规

D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

E.价格合理.技术先进.交货及时

正确答案:查看最佳答案

第84题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

第85题:实施见证取样应满足的要求有()。

A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定

B.试验室出具的报告一式两份，分别由建设单位和项目监理机构保存

C.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定

D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员

E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程依次施工的特点包括()。

A.充分利用工作面施工

B.工期长

C.施工现场的组织较简单

D.不利于提高劳动生产率

E.不利于资源供应的组织

正确答案:查看最佳答案

第87题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第88题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。

A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期

B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期

C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期

D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期

正确答案:查看最佳答案

第89题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第90题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。

A.在关键线路法中，线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路

B.在网络计划中.关键线路只有-条

C.关键线路会发生转移

D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度

E.关键线路上的工作称为关键工作

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第92题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第94题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。

A.死亡30人

B.死亡20人

C.直接经济损失1亿元

D.重伤80人

E.直接经济损失8000万元

正确答案:查看最佳答案

第95题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

第97题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

正确答案:查看最佳答案

第99题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

正确答案:查看最佳答案

第100题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

第101题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。

A.设计纲要和设计合同

B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规

C.项目投资概算

D.有关建设工程的技术标准

E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告

正确答案:查看最佳答案

第102题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

正确答案:查看最佳答案

第103题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第104题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案

第105题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

第106题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第107题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.编制详细的出图计划，并控制其执行

D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行

E.编制工程年.季.月实计划，并控制其执行

正确答案:查看最佳答案

第108题:监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括()。

A.设计准备阶段进度计划

B.动用前准备阶段进度计划

C.设计阶段进度计划

D.竣工阶段进度计划

E.施工阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第110题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第111题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长

C.时标网络计划中自始至终没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.双代号网络计划中由关键节点连成

正确答案:查看最佳答案

第112题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

正确答案:查看最佳答案

第113题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第114题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。

A.进行工程计量

B.审核竣工结算款

C.分析可能发生索赔的原因

D.审查设计单位的设计成果

E.处理费用索赔

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第116题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。

A.协助建设单位编制设计任务书

B.协助建设单位组织工程设计变更

C.审查设计单位提交的设计成果

D.将设计文件送审图机构审查

E.深化设计的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第117题:质量管理体系认证的实施程序包括()。

A.提出申请

B.质量管理体系层次编制

C.质量管理体系文件编制

D.认证机构进行审核.审批与注册发证

E.质量管理体系的实施运行

正确答案:查看最佳答案

第118题:进度控制的组织措施主要包括()。

A.加快施工进度

B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度

D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工

E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析

正确答案:查看最佳答案

第119题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案