内蒙古自治区监理工程师预习题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列事件中，需要进行现场签证的是()。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认

正确答案:查看最佳答案

第2题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.1

B.3

C.4

D.8

正确答案:查看最佳答案

第3题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。

A.可以对照设计文件，核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求

B.可以根据所发生的质量事故情况，核查设计中是否存在问题或缺陷

C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动，借以探寻产生事故的可能原因

D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第6题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬，它是资金时间价值的表现形式之一。

A.利率

B.盈利

C.利息

D.收益率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。

A.工程量大.工期短

B.工程量大.工期长

C.工程量小.工期短

D.工程量小.工期长

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示()。

A.专业工程码

B.分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第9题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化.补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第12题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

正确答案:查看最佳答案

第14题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

正确答案:查看最佳答案

第15题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:质量数据的收集中，抽样的具体方法中不包括()抽样。

A.分层

B.等距

C.成组

D.整群

正确答案:查看最佳答案

第17题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第20题:在工程项目交付使用资产总表中，融资费用列入()。

A.流动资产

B.固定资产

C.无形资产

D.其他资产

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第22题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.固定资产投资方向调节税

D.建筑安装工程费用

正确答案:查看最佳答案

第23题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

A.勘察设计单位装备水平

B.勘察设计单位资质

C.勘察设计单位人员数量

D.勘察设计单位资金数量

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效的控制设计工作进度，应当()。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第26题:拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C."筛选"审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第28题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第29题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。

A.软件工程投资

B.引进技术投资

C.工程建设其他投资

D.设备工器具投资

正确答案:查看最佳答案

第30题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。

A.成本加奖罚合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加固定金额酬金合同

D.最高限额成本加固定最大酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第32题:流水施工的表达方式不包括()。

A.网络图

B.横道图

C.直方图

D.垂直图

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第35题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第36题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。

A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序

B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求

C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行

D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第38题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第39题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。

A.安定性

B.和易性

C.稳定性

D.透水性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

正确答案:查看最佳答案

第41题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第42题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第44题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第45题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第47题:监理单位受业主委托进行建设工程设计监理时，应()。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制

正确答案:查看最佳答案

第48题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为()万元。

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。

A.单位建筑工程概算

B.安装工程概算

C.铺底流动资金概算

D.设备购置费用概算

正确答案:查看最佳答案

第51题:在FIDIC合同条件下，承包商应提交()，说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。

A.竣工报表

B.履约证书

C.最终付款证书

D.最终报表草案并附证明文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第53题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3，Q2=3000M3，Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3，H2=0.20工日/米3，H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。

A.0.35

B.0.33

C.0.26

D.0.21

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第55题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第56题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成

正确答案:查看最佳答案

第57题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经()签字。

A.有关作业人员

B.现场监理人员

C.项目负责人

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第62题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第63题:某公司开发项目投资100万元，资金时间价值率为20%，计划五年内等额回收，则每年应回收资金额为()万元。

A.33.438

B.34.438

C.35.538

D.36.438

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第65题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。

A.上级建设主管部门

B.监理机构

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:设本金为P，在一年内计息N次，(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R，实际利率为I，则实际利率与年名义关系为()。

A.i=(1+r/n)n-1

B.(1+r/n)n

C.(1+n/r)r

D.i=(1+n/r)r-1

正确答案:查看最佳答案

第68题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第70题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择()。

A.具有工艺逻辑关系的有关工作

B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作

C.可以增加资源投入的有关工作

D.持续时间可以压缩的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程流水施工的实质性内容是()。

A.分工协作

B.大批量生产

C.连续作业

D.搭接适当

正确答案:查看最佳答案

第72题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。

A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更

D.只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。

A.营业税.城市维护建设税及教育费附加

B.增值税.城市维护建设税及教育费附加

C.营业税及所得税

D.增值税及所得税

正确答案:查看最佳答案

第74题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。

A.宴物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更

正确答案:查看最佳答案

第75题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:价值工程的核心是()。

A.项目成本分析

B.降低项目价格

C.提高项目(或产品)价值

D.增加产品功能

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第78题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第81题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。

A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第83题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。

A.工程竣工验收报告

B.工程竣工验收备案表

C.监理单位签署的竣工决算书

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安消防部门出具的认可文件

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。

A.施工工艺

B.工程部位

C.工程量

D.专业性质

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第86题:在建设工程实施过程中，为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应经常地()。

A.定期收集进度报表资料

B.对实际进度数据进行加工处理

C.采取措施调整进度计划

D.现场实地检查工程进展情况

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案

第89题:在招投标阶殷，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。

A.安全文明施工费

B.暂列金翱

C.结定暂估价的材料

D.计日工

E.总承包服务费

正确答案:查看最佳答案

第90题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第92题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设合同约定的各项内容

B.有施工单位签署的工程保修书

C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程

D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第93题:选择质量控制点应该依据()。

A.对质量影响的大小

B.危害程度

C.质量保证的难度大小

D.工程的进度快慢

E.工序的难易程度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第95题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第96题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第97题:在下列所述线路中，()必为关键线路

A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路

B.时标网络计划中没有波形线的线路

C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E.单代号网络计划中由关键工作组成的

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第99题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第101题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。

A.不得将建设工程项目肢解发包

B.不得任意压缩合理工期

C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.应当注明建设项目的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第104题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第105题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案

第107题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

正确答案:查看最佳答案

第108题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。

A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况

B.定期收集进度报表资料

C.经常亲自到工地检查

D.与施工单位取得联系

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第110题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第111题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第112题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

第113题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用

正确答案:查看最佳答案

第114题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.奖励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。

A.在关键线路法中，线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路

B.在网络计划中.关键线路只有-条

C.关键线路会发生转移

D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度

E.关键线路上的工作称为关键工作

正确答案:查看最佳答案

第117题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<内蒙古自治区监理工程师预习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案

第119题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案