2022版山东省二级注册建造师测试模拟练习题

二级建造师考试马上开始了，建工帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建工帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:可撤销合同被撤销后，其法律后果是()

A.自撤销后无效

B.申请撤销时无效

C.自始无法律约束力

D.合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。

第1题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良行为记录信息公布时限一般为3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。

第2题:关于节能产业政策的表述中，不正确的是()。

A.国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度

B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺

C.国家限制企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准。

第3题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137

第4题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

第5题:根据《招标招标法》的相关规定，当投标人少于()个人的情况下，招标人应当依法重新招标。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第6题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。

A.生产厂家的制作许可证

B.出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

第7题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。

第8题:根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第9题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A年龄超过65周岁不予注册，60周岁注册；C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，不予注册，C选项是5年，不选；D选项中3年内，5年前可以注册，不选。所以答案选B。P67

第11题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借.转让资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。

第12题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。

A.3000元以上3万元以下

B.5000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。

第13题:保险合同的双方当事人是()。

A.受益人与保险人

B.投保人与被保险人

C.投保人与保险人

D.被保险人与保险人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

第14题:建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。

A.建设单位和设计单位共同所有

B.设计单位和甲设计师共同所有

C.建设单位和甲设计师共同所有

D.建设单位独自所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的种类.保护和侵权责任。该设计图纸对于建设单位和设计单位而言，属于委托作品，建设单位是委托人，设计单位是受托人，如果双方合同未作明确约定，著作权属于受托人，即设计单位所有。图纸由甲设计师完成，属于职务作品，但这一职务作品属于“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其它组织承担责任的工程设计图，所以甲设计师只享有署名权，著作权的其他权利由法人或其它组织享有，由设计单位和甲设计师共同所有。

第15题:使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性，若要使用，必须经过其同意。

第16题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35

第17题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆

B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位提交的工程质量保证金

D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第18题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第19题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183

第20题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在鉴定国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

第21题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.5天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

第22题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。

第23题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人.被保险人和受益人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。

第24题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。

第25题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列法律部门中，属于宪法相关法的是()。

A.《行政复议法》

B.《行政许可法》

C.《行政处罚法》

D.《国务院组织法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是国家的根本大法，是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度.国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》.《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》.《中华人民共和国国籍法》.《中华人民共和国国务院组织法》.《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。

第27题:人民法院在审理行政诉讼案件中，下列仅作为参照处理的规定是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查行政诉讼的审理。人民法院审理行政诉诊案件，以法律.行政法规.地方性法规为依据，参照行政规章(包括部门规章和地方政府规章)。

第28题:关于招标方式的说法，正确的是()。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.

第29题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。

第30题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。

A.抵押合同签字.盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。

第31题:某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

正确答案:查看最佳答案

第32题:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其()的制度。

A.起诉权

B.胜诉权

C.申诉权

D.请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

第33题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

第35题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。

A.施工人员的报酬

B.实际支出的材料价款

C.施工机械设备费用

D.发包方违约造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

第37题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第38题:下列不属于代理主要种类的是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。

第39题:(1)下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故调查组履行下列职责:查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。P247

第40题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。

A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

B.丙公司追认租赁合同效力

C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机

D.乙公司行使催告权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。

第41题:由()承担的损失额为免赔额。

A.被保险人

B.投保人

C.施工单位

D.损害责任人

正确答案:查看最佳答案

第42题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。

A.物权

B.债权

C.知识产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。

第43题:施工单位在电缆保护区实施暴(同音字)破作业时，制定暴(同音字)破施工方案应()。

A.邀请地方建设管理部门参与

B.报当地电力管理部门批准

C.及时与地下电缆管理部门沟通

D.邀请地下电缆管理部门派员参加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暴(同音字)破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项，暴(同音字)破作业不需要邀请地方建设管理部门参与;B选项，在暴(同音字)破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准;C选项，在暴(同音字)破作业遇到有地下电缆的情况下，应及时与点下电缆管理部门沟通，获得地下电缆埋设的准确位置。

第44题:根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。

第46题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题参考留置权。

第47题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。

第48题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年

第49题:诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间()计算。

A.继续

B.重新

C.不再

D.累计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

第50题:建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权自登记时设立

第51题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89

第52题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构，正确；B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署；C检测机构是具有独立法人资格的中介机构；D根据《建设工程质量管理条例》，涉及结构安全的要检测，所以不仅仅是参考。P272

第53题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第54题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢工期

B.抢险

C.抢修

D.生产工艺要求必须连续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第55题:关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

第56题:关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院见着行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。

第57题:下列法律部门中，《劳动合同法》属于()。

A.经济法

B.社会法

C.行政法

D.民法商法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间.社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》).《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》).《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》).《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》).《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》).《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。

第58题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同事提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

第59题:某项目分期开工建设，开发商二期工程3.4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。

A.继续按图施工

B.按现行图集套改后继续施工

C.及时向相关单位提出修改建议

D.由施工单位技术人员修改图纸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第61题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。

A.定金合同为担保合同，是从合同

B.定金合同自9月30日成立

C.买卖合同自9月30日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还100万元

E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。

第62题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。

第63题:关于投标人的说法，正确的有()

A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的，其投标无数

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。P81

第64题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第65题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第66题:下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。

第67题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权；B错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利；C错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E正确，地役权属于用益物权。P18

第69题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院()

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。()C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

第70题:下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有()。

A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期1年，工作内容是运送假钞

B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳

C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款

D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金

E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。

第71题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第72题:建设单位的安全责任包括()

A.向施工单位提供地下管线资料

B.依法履行合同

C.提供安全生产费用

D.不推销劣质材料设备

E.对分包单位安全生产全面负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。

第73题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。

第74题:·对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。

A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权

B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。

第75题:应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。

A.经营状况严重恶化的

B.丧失商业信誉的

C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的

D.有大量诉讼及仲裁案件的

E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况

第76题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。

第77题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。

A.程序性

B.公权性

C.自愿性

D.独立性

E.强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国，《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。

第78题:下列情形中，人民法院应该再审的有()

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的

C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院应当再审的有:违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。

第79题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案