首页 > 合同管理

广东省注册监理工程师在线考核模拟试题

考试题库资料网 合同管理 2023-5-15 17:54:02

广东省注册监理工程师在线考核模拟试题>>


注册监理工程师考试马上开始了,建题帮APP及微信公众号:建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场,有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解注册监理工程师考试,积极备考,早日拿证哟。


注册监理工程师考试题库汇总
题目模拟考试
注册监理工程师考试题库及答案进入模拟考试
注册监理工程师历年考试题库进入模拟考试
更多注册监理工程师题库汇总进入题库列表

    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:施工合同的总纲性法律文件是()

    A.合同协议书

    B.通用条款

    C.专用条款

    D.附件

    正确答案:查看最佳答案


    第1题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。

    A.行为人承担民事责任

    B.视为不同意

    C.本人承担民事责任

    D.视为同意

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

    A.公平

    B.科学

    C.独立

    D.公正

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。

    A.必须公开招标

    B.必须邀请招标

    C.可直接委托发包

    D.必须聘请招标代理机构委托发包

    正确答案:查看最佳答案


    第4题:要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。

    A.业主

    B.监理工程师

    C.总包商

    D.分包商

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。

    A.上述文件排列

    B.监理委托合同约定

    C.优先使用专用条款

    D.年月最后编号

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。

    A.图纸

    B.工程量清单

    C.中标通知书

    D.标准.规范

    正确答案:查看最佳答案


    第7题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元/吨。在履约期内,供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元/吨。供货方提出变更单价的要求,采购方不同意。此时供货方()。

    A.可单方宣布解除合同

    B.必须仍按原单价交付剩余水泥

    C.有权拒绝原单位继续供应水泥

    D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

    A.1%

    B.2%

    C.3%

    D.5%

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。


    第9题:委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

    A.项目监理机构

    B.监理单位

    C.总监理工程师

    D.监理单位的法定代表人

    正确答案:查看最佳答案


    第10题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()

    A.自然条件

    B.污染物

    C.水文条件

    D.气候条件

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达成补充协议,则该部分费用应由()。

    A.权利人承担

    B.履行义务人承担

    C.双方平均分担

    D.权利人承担主要费用,义务人负担连带责任

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

    A.公司甲

    B.公司乙

    C.银行

    D.登记机关

    正确答案:查看最佳答案


    第13题:依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由()。

    A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延

    B.承包人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期相应顺延

    C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期不予顺延

    D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期相应顺延

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

    A.建议权

    B.否决权

    C.确认权

    D.无任何权

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:关于抵押的说法,正确的是()。

    A.抵押物只能由债务人提供

    B.正在建造的建筑物可用于抵押

    C.提单可用于抵押

    D.抵押物应当转移占有

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。


    第16题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。

    A.5

    B.10

    C.15

    D.20

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

    A.不可抗力事件发生的时点

    B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

    C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

    D.承包商投标时能否合理预见

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


    第18题:下面表述中错误的一项为()。

    A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

    B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

    C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

    D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可

    正确答案:查看最佳答案


    第19题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

    A.政策汇率调整

    B.世界金融危机

    C.政府投资政策变化

    D.局部武装暴动

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。

    A.应从业主方获得附加监理酬金

    B.应从业主方获得额外监理酬金

    C.应从承包方获得合理化建议的奖金

    D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:用评标法评标时,能够转换成价格的评审要素,不能从投标价中减去的是()。

    A.技术建设带来的效益

    B.工期提前带来的效益

    C.开标后投标人提出的优惠价

    D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

    正确答案:查看最佳答案


    第22题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

    A.可缩短建设周期

    B.可降低工程成本

    C.可优化设计方案

    D.可加大监理人监督力度

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任;(2)固定工期.固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。


    第23题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。

    A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励

    B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励

    C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任

    D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是()。

    A.施工合同的发包人

    B.施工合同的承包人

    C.施工合同发包人和承包人

    D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

    正确答案:查看最佳答案


    第25题:施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

    A.7

    B.14

    C.15

    D.28

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。

    A.按工程实际损失计算赔偿

    B.扣除合同约定的全部监理酬金

    C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

    D.应当双倍返还定金

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。

    A.行业协会网站发布招标公告

    B.行业协会网站发布投标邀请书

    C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

    D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。


    第28题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

    A.所有合同文件之后

    B.中标通知书之前

    C.投标书之后

    D.图纸之后

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人应承担的是()。

    A.其中6天的不利气候条件风险

    B.其余9天的不利气候条件风险

    C.停工15天的工期延误

    D.停工15天造成的费用损失

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:施工企业提交的履约保函,属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

    A.留置

    B.保证

    C.定金

    D.质押

    正确答案:查看最佳答案


    第31题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是()。

    A.建筑工程总承包合同

    B.建筑工程设计合同

    C.建筑工程承包合同

    D.建筑工程分包合同

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。

    A.不再进入评标

    B.在初评阶段淘汰

    C.在详评阶段淘汰

    D.在定标阶段淘汰

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()。

    A.通知业主后即可调换

    B.无需通知业主可自行调换

    C.取得业主书面同意后才能调换

    D.合同签订后不允许再调换

    正确答案:查看最佳答案


    第34题:担保方式中,必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

    A.保证

    B.抵押

    C.留置

    D.质押

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。

    A.质量预控

    B.承包商自检

    C.质量检验

    D.技术复核?

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的,业主雇用其他人完成后,可从()中将这笔费用扣除。

    A.预付款

    B.履约保函

    C.保留金

    D.索赔款

    正确答案:查看最佳答案


    第37题:一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

    A.提出变更方承担

    B.对方承担

    C.双方平均分担

    D.提出变更方按较大比例承担

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。

    A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延

    B.费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延

    C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延

    D.费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:在进行大型工程设备采购招标的过程中,任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人,均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

    A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源

    B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源

    C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源

    D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源

    正确答案:查看最佳答案


    第40题:施工合同的标的是各类建筑产品,建筑产品是不动产,建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响,这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

    A.标的的特殊性

    B.主体的特定性

    C.履行期限的长期性

    D.内容的复杂性

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,由()的人员组成。

    A.仲裁委员会指定

    B.政府管理机构指定

    C.业主与承包商协商选定

    D.行业协会指定

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。

    A.5月1日

    B.5月15日

    C.5月25日

    D.5月28日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。


    第43题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

    A.施工图设计未达到设计深度

    B.发包人要求设计人进行设计变更

    C.设计人对外商的设计资料进行审查

    D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

    A.工程所在地

    B.被告住所地

    C.原告住所地

    D.合同签字地

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。

    A.监理人对施工合同履行实施管理,因此是施工合同的当事人

    B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

    C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

    D.监理人与承包人没有任何利益关系

    正确答案:查看最佳答案


    第46题:开标时,应当不作为无效投标文件的情形是()。

    A.未密封投标文件的

    B.关键内容字迹无法辨认的

    C.未提供投保证金和投标保证的

    D.无项目经理印章的

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

    A.公平竞争

    B.平等合作

    C.诺守合同

    D.诚实信用

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。

    A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足

    B.有法定代表人的签字和盖章

    C.投标人业绩超出招标文件的要求

    D.按照招标文件要求逐页签字

    正确答案:查看最佳答案


    第49题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。

    A.招标人

    B.评标委员会

    C.招标代理机构

    D.建设行政主管部门

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。

    A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

    B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

    C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

    D.承包人设备的损坏由承包人承担

    E.不能按期竣工的,承包人应当支付逾期竣工违约金

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

    A.排名第一的中标候选人放弃中标

    B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

    C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

    D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

    E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。


    第52题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。

    A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

    B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

    C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

    D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

    E.解决施工过程出现的设计问题

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。


    第53题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。

    A.二者工作内容相同

    B.成员数均为5人以上单数

    C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

    D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

    E.专家成员均应为高级技术职称

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。


    第54题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。

    A.采购人可以是发包人,也可以是承包人

    B.可以不转移材料设备的所有权

    C.供货人只能是生产厂家

    D.不同合同内容繁简程度差异较大

    E.合同履行与施工进度密切相关

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。


    第55题:《合同法》规定,解决合同纠纷的方式有()。

    A.双方协商

    B.去造价管理部门

    C.调解

    D.去质监部门

    E.仲裁

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

    A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

    B.承包人在施工过程中毁约

    C.发生不可抗力导致合同无法履行

    D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

    E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

    A.本标段的监理人不能参加施工投标

    B.由招标人进行资格审查

    C.财产被接管不是否决投标资格的理由

    D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

    E.资格审查一般采用合格制

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。


    第58题:施工合同的当事人包括()。

    A.发包人

    B.发包人法定代表人

    C.工程师

    D.承包人

    E.承包人法定代表人

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

    A.合同号

    B.目的港

    C.出发港

    D.收货人编号

    E.提单号

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。

    A.评标办法

    B.投标人须知

    C.发包人提供的资料

    D.图纸

    E.发包人要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。


    第61题:《合同法》规定,下列经济合同属于无效()。

    A.违反法律的合同

    B.欺诈.胁迫订立的合同

    C.恶意串通订立的合同

    D.乘人之危订立的合同

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:某合同采用抵押作为合同担保方式时,()可以作为抵押物。

    A.房屋

    B.机器设备

    C.债券

    D.股票

    E.大型施工机具

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。


    第64题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。

    A.钻机动力的燃油费

    B.钻探设备的进场费用

    C.修建进入勘察现场临时道路的费用

    D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

    E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

    A.严格执行建设工程合同管理法律法规

    B.普及相关法律知识,培训合同管理人才

    C.推进建筑领域的改革

    D.建立合同管理目标制度

    E.推行合同示范文本制度

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。


    第66题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。

    A.建设用地使用权

    B.正在建造的建筑物

    C.宅基地的土地使用权

    D.原材料

    E.公立学校的教育设施

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。


    第67题:关于招标有效期的说法,正确的有()。

    A.投标有效期从投标截止日期开始起算

    B.投标有效期对投标人有约束力

    C.招标人在投标有效期内完成评标即可

    D.投标有效期内应完成合同签订工作

    E.投标有效期在合同订立后自动终止

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。


    第68题:保证合同的担保范围包括()。

    A.主债权及利息

    B.债权人的间接损失

    C.违约金

    D.债权人实现债权的费用

    E.保证合同另有约定的财产损失

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。


    第69题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

    A.施工投标保证

    B.施工合同履约保证

    C.施工合同支付保证

    D.工程预付款保证

    E.施工合同工程款垫支保证

    正确答案:查看最佳答案


    第70题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。

    A.合同专用条件中的条款

    B.经工程师认可的施工进度计划

    C.施工现场和施工会议记录

    D.工程延期审批表

    E.费用索赔审批表

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。


    第72题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。

    A.负责设计变更

    B.负责设计交底

    C.参加隐蔽工程验收

    D.参与施工组织

    E.参加工程竣工验收

    正确答案:查看最佳答案


    第73题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。

    A.借款合同的货币

    B.建设工程施工合同中约定的建筑物

    C.技术转让合同的专利权

    D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利

    E.双务合同中当事人应承担的义务

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:按照《合同法》的规定,必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后,才可以实施的行为包括()。

    A.由第三人向债权人履行债务

    B.由债务人向第三人履行债务

    C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

    D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

    E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:采购方的违约体现在()。

    A.逾期付款

    B.产品的质量缺陷

    C.提前交付货物

    D.不按合同约定接收货物

    E.交货数量与合同不符

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。


    第76题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。

    A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书

    B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

    C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

    D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

    E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。

    A.投标人持有的资格证书

    B.企业专业技术人员的数量

    C.同类工程设计经历

    D.待定行业工程设计经历

    E.项目所在地区设计经历

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。


    第78题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。

    A.投标人d的投标报价与招标标底一致

    B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

    C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

    D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

    E.不同投标人的投标文件异常一致

    正确答案:查看最佳答案


    第79题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

    A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

    B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

    C.有办理招标手续的人员和能力

    D.有编制招标文件的能力

    E.有组织评标的能力

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。


    其他注册监理工程师考试题库
    黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线模拟模拟题库
    注册监理工程师测试模拟习题
    湖南省长沙注册监理工程师真题库
    福建省注册监理工程师模拟题库
    湖北省武汉注册监理工程师历年真题
    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站考试题库资料网立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://ock123.com/Article/51198.html

    留言与评论(共有 0 条评论)

    考试题库资料网

    ock123.com

    蜀ICP备18034711号.

    Powered By 考试题库资料网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢考试题库资料网友情技术支持