陕西省西安注册监理工程师在线考核考前押题

注册监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

第1题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第3题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

正确答案:查看最佳答案

第4题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第6题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第7题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第11题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第12题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第13题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第14题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第15题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第17题:某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。参见教材P34。

第19题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲.乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲.乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第24题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第25题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第26题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第27题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金自实际交付时生效。

第28题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第29题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第31题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第32题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

第33题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

第35题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第37题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第38题:因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定()。

A.属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付

B.可与业主分享获得的经济效益

C.可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励

D.按额外监理工作的计算方法给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第39题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第40题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第44题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第45题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工企业提交的履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第48题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第49题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第51题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第52题:监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。

A.推迟试验，等待工程师出席

B.自行试验

C.将试验记录送工程师

D.质量是否合格由实验数据判定

E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格

正确答案:查看最佳答案

第53题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第54题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第55题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第56题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第58题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第59题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第60题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第61题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第63题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第64题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第65题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第66题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第68题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第69题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第71题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第73题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第74题:施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案

第75题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第76题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第78题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第79题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案