2022年海南省海口一级建造师法律法规在线模拟题目

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第1题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

第2题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第3题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

第7题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.行政协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第8题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第10题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，迟延交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书,并处罚款

C.给予警告,或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第15题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

正确答案:查看最佳答案

第16题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。

第17题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第22题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。

A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。

第24题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第25题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第26题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第30题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第34题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债务

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。

第35题:根据《安全生产许可证条例》的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

第42题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第45题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

正确答案:查看最佳答案

第47题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定是为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评和检举.控告

正确答案:查看最佳答案

第48题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第52题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B.材料商转让自己的债权应经承包人同意

C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消

D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。

第53题:关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件.招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第55题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第56题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第57题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同

B.银行无权解除租赁合同

C.出租的写字楼不能抵押

D.开发商应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

第58题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状

C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于法人的说法，正确的是()

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未取得资质证书承揽工程的

B.拖欠分包工程款或农民工资的

C.将承包的工程违法分包的

D.未取得安全生产许可证承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

第61题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，选项B，仲裁以不公开审理为原则，选项D，仲裁一裁终局。

第63题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

第65题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《艻动合同法》，下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因公负伤，不在规定的医疗期内的

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

第73题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，下列关于知识产权说法正确的是()。

A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性.创造性.实用性

B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性

C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型

D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种

E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算，期满前六个月申请续展，每次续展的有效期为5年

正确答案:查看最佳答案

第74题:《商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，有()行为，均属侵犯注册商标专用权。

A.销售侵犯注册商标专用权的商品的

B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的

C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的

E.未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。

A.没有完整安全技术档案的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有齐全有效的安企保护装置

E.经检验达不到安全技术标准规定的

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于担保的说法，正确的有()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效

D.主合同无效，担保合同有效

E.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

第78题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第79题:在建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.及时检查隐蔽工程

C.不得转包和违法分包工程

D.接受发包人有关检查

E.交付竣工验收合格的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

第82题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第85题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

第86题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于建筑工程施工许可管理的说法，正确的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日，对符合条件的申请颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()

A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的

E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

A.承诺的通知到达要约人时合同成立

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于仲裁审理的法定程序，说法正确的是()。

A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成，每个仲裁员都必须是双方共同指定

B.仲裁应当不开庭进行，但是，当事人协议开庭的，应当开庭

C.仲裁申请人不到庭的，视为撤回仲裁申请；仲裁被申请人不到庭的，可以作出缺席裁决

D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解

E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以不在裁决书上签名

正确答案:查看最佳答案

第92题:建设工程施工常用的担保种类有()。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.工程款支付担保

D.预付款担保

E.价款结算担保

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位转包()。

A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理

D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

正确答案:查看最佳答案

第96题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。

第97题:关于工程总承包的说法正确的是()。

A.装配式建筑必须采用工程总承包模式

B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包

C.工程总承包评标可以采用综合评估法

D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理

E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修书。

第99题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.履行维修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。