2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟题

二级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281

第1题:根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月

A.12

B.10

C.8

D.6

正确答案:查看最佳答案

第2题:()不属于知识产权的基本特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.地域性

C.时间性

D.唯一性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:知识产权的基本特征包括:具有人身权和财产权的双重性质.地域性.时间性和专有性(独占性或排他性)。

第3题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

第4题:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其资质条件，划分为不同的资质等级，其中()不是所要求的资质条件。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.规模大小

D.已完成的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。C项不是所要求的资质条件。

第5题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

第6题:下列关于专利的说法，错误的是()。

A.发明专利权的期限为20年

B.专利包括发明.实用新型和外观设计

C.实用新型专利权的期限为10年

D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。

第7题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。

A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

第8题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第9题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元和50万元

C.200万元和50万元

D.300万元和100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第10题:下列民事行为属于代理的是()。

A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴

B.乙雇佣李四为其修缮房屋

C.丙委托中介为其征婚

D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。

第11题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62

第12题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第13题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第14题:根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。

A.买卖合同生效

B.转移登记

C.交付

D.买方占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

第15题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。

第16题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105

第17题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列权利中，属于用益物权的是()。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。

第19题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。

第20题:根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。

A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交

C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回

D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

第21题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

第22题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。

第23题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。

第24题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为准。

第25题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第26题:建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括()。

A.施工承包合同

B.设计文件

C.《建筑法》

D.设计承包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理的依据包括:①法律.法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法律.法规的规定;②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;④建设工程承包合同，建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

第27题:关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

第28题:根据《建设工程安全生产管理条例》，()在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

第29题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

第30题:在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为()。

A.合同变更

B.合同转移

C.合同转让

D.合同失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在民事合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。

第31题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。

第32题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

第33题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

第34题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第35题:下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。

A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。

第36题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

第37题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料，不包括()。

A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。

A.6个月

B.12个月

C.36个月

D.60个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第39题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第40题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。

A.3000元以上3万元以下

B.5000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。

第41题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第42题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第43题:在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的

B.经追认的越权代理行为

C.委托书授权不明的代理行为

D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。

第44题:根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()

A.被依法撤销的合同

B.未成立的合同

C.有效合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失

第45题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。

第46题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第47题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。

A.订立合同时履行地的市场价格

B.订立合同时履行地的政府定价

C.订立合同时履行地的政府指导价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。

第48题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良行为记录信息公布时限一般为3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。

第49题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误

第50题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的，应当承担损害赔偿责任。

第51题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。

第52题:下列不属于代理主要种类的是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。

第53题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。P134

第54题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述，错误的是()。

A.建设单位不得将建设工程肢解发包

B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位不得任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第55题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35

第56题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303

第57题:关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料，可不受强制性标准的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保障人体健康，人身.财产安全的标准和法律.行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。因此A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。因此BD错误。

第58题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉

D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.对国有财产的征收

B.限制财产的强制性措施和处罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》规定，只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:合同无效的原因有()

A.恶意串通，损害他人利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无效合同的原因一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的

第61题:下列情形中，人民法院应该再审的有()

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的

C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院应当再审的有:违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。

第62题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第63题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。

A.应订立书面的租赁合同，否则无效

B.可订立口头合同，租赁期限为9个月

C.签订的租赁合同为实践合同

D.签订的租赁合同为双务合同

E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。

第64题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第65题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立

A.交通运输工程

B.正在施工匠建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在加工的工程模板

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

第66题:下列责任中，属于行政处罚的有

A.责令停产停业

B.罚金

C.暂扣或者吊扣执照

D.赔偿损失

E.治安拘留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚

第67题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第68题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()

A.在法律面前一律平等

B.有言论.出版.游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由

D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。

第69题:建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。

A.超越本单位资质等级承揽工程

B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚

C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D.与建设单位经常发生合同履约纠纷

E.因工资纠纷被员工投诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。

第70题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。

A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好

B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函

C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾

D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E.有建设工程质量监督书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时，只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续，办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业，且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。

第71题:下列法人中，属于特别法人的有()。

A.清华大学

B.京东股份有限公司

C.庆丰包子铺

D.北京市政府

E.华西村农业生产大队

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。

第72题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257

第73题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.项目经理越权订立的合同

B.材料员私自出售废旧钢材

C.因重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E.在订立合同时显失公平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

第74题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。P106

第75题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

第76题:下列情形中，属于合同继续履行例外的有()

A.债务人不同意履行

B.债务人公司分立

C.法律上不能履行

D.事实上不能履行

E.履行费用过高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外:法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行

第77题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而设立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第78题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第79题:关于民法的说法，正确的是()。

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.《建筑法》不属于民法

D.合同法与民法是并列关系

E.经济法是民法的组成部分

正确答案:查看最佳答案