湖南省监理工程师真题

注册监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为()。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

正确答案:查看最佳答案

第1题:工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.政府

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。

A.勘察纲要

B.勘察组织设计

C.勘察方案

D.勘察交底

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第5题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5c.10d.14答案:

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第7题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位或安装单位技术负责人

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

第9题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

第10题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第12题:设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。

A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求

B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C.是否满足使用功能及质量要求

D.工程与所在地区的环境是否协调

正确答案:查看最佳答案

第13题:对工程项目质量形成的过程而言，工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。

A.项目可行性研究和决策

B.设计

C.施工

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第14题:不属于实施见证取样要求的是()。

A.见证取样的试验费用由承包单位支付

B.专业人员取样必须做详细记录

C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任

D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

正确答案:查看最佳答案

第15题:在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第17题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第19题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第1年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为()万元。

A.18.00

B.73.08

C.140.46

D.231.54

正确答案:查看最佳答案

第20题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬，它是资金时间价值的表现形式之一。

A.利率

B.盈利

C.利息

D.收益率

正确答案:查看最佳答案

第21题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案

第22题:在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于合同价款期中支付的说法中，错误的有()。

A.对于包工包料的工程，预付款的支付比例为10%~30%。

B.工程预付款可以按年进行预付

C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%

D.进度款的支付按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%

正确答案:查看最佳答案

第24题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第25题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第26题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第28题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第29题:工程流水施工的实质性内容是()。

A.分工协作

B.大批量生产

C.连续作业

D.搭接适当

正确答案:查看最佳答案

第30题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第31题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价，并应进行()，得出评价结论。

A.静态分析

B.动态分析

C.动态和静态分析

D.两者都不需要

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问，招标人对此问给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问来源

D.应发给全体投标人，但不说明问来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。

第33题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第34题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

正确答案:查看最佳答案

第35题:某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是()天。

A.18

B.24

C.34

D.42

正确答案:查看最佳答案

第36题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响，并应有()。

A.设计单位的意见

B.施工单位的意见

C.实测.验算数据和资料

D.主管部门的意见

正确答案:查看最佳答案

第37题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.安全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第39题:装饰设计时间目标属于()阶段的时间目标。

A.初步设计

B.技术设计

C.施工图设计

D.设计准备

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设工程组织流水施工的特点是()。

A.能够充分利用工作面进行施工

B.尽可能地利用工作面进行施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较简单

正确答案:查看最佳答案

第41题:监理工程师在工程建设设计阶段进度控制的任务是()。

A.编制设计总进度计划

B.编制阶段性设计计划

C.编制出图计划

D.审核并控制阶段性设计进度计划及详细出图计划

正确答案:查看最佳答案

第42题:大型临时设备在使用前，承包单位必须取得()的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

A.当地劳动安全部门

B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门

C.本单位安全部门

D.本单位上级安全主管部门

正确答案:查看最佳答案

第43题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

第45题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

正确答案:查看最佳答案

第46题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第48题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第49题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第50题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列投资偏差原因中，属于施工原因的是()。

A.组织不落实

B.材料代用

C.设备涨价

D.设计漏项

正确答案:查看最佳答案

第52题:在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行()。

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析，以确保工程建设进度总目标的实现。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当()。

A.责令施工企业整改

B.向施工企业项目经理报告

C.向建设单位驻工地代表报告

D.向建设行政主管部门报告

正确答案:查看最佳答案

第55题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第56题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

正确答案:查看最佳答案

第57题:在建设工程活动中，()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量事故

B.工程质量责任

C.工程质量缺陷

D.工程质量因素

正确答案:查看最佳答案

第58题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案

第59题:FNPV=0，表明项目获利程度()。

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第61题:质量数据的收集中，抽样的具体方法中不包括()抽样。

A.分层

B.等距

C.成组

D.整群

正确答案:查看最佳答案

第62题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第63题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位

正确答案:查看最佳答案

第64题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见

A.总监理工程师

B.**单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.业主方的管理费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第67题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主对承包商的付款，是以()为凭据的。

A.工程量清单前言

B.合同文件

C.技术规范

D.工程师批准的付款证书

正确答案:查看最佳答案

第68题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第69题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第70题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第71题:设计交底是由()单位负责组织。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第72题:()是设计阶段监理工作的核心任务。

A.编制施工监理计划

B.编制施工进度控制表

C.组织施工队入场

D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第74题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案

第76题:质量控制的目的是()。

A.致力于满足质量要求

B.增强满足质量要求的能力

C.致力于提供质量要求得到满足的信任

D.制定质量目标.规定过程和资源，以实现其目的

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第78题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。

A.工程竣工验收报告

B.工程竣工验收备案表

C.监理单位签署的竣工决算书

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安消防部门出具的认可文件

正确答案:查看最佳答案

第81题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第82题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

第83题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。

A.编制依据

B.编制方法

C.主要材料和设备的数量

D.计算回收金额

E.投资分析

正确答案:查看最佳答案

第84题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

第86题:在招投标阶殷，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。

A.安全文明施工费

B.暂列金翱

C.结定暂估价的材料

D.计日工

E.总承包服务费

正确答案:查看最佳答案

第87题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

正确答案:查看最佳答案

第88题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第90题:设备采购的原则包括()。

A.设备外形美观

B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

C.符合国家对特定设备采购的政策法规

D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

E.价格合理.技术先进.交货及时

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。

A.设计概算的编制

B.招标控制价的编制

C.投资限翱的确定

D.合同价款的约定

E.竣工结算的办理

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工图预算审查的内容包括()。

A.施工图是否符合设计规范

B.施工图是否满足项目功能要求

C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规

D.工程量计算是否准确

E.s施工图预算是否超过概算

正确答案:查看最佳答案

第93题:质量事故发生后，施工单位应提交质量事故调查报告，其内容应包括()。

A.质量事故发生的时间.地点.工程部位

B.质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计

C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定

D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像

E.质量事故发生的责任划分

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。

A.工伤保险

B.生育保险

C.劳动保险

D.住房公积金

E.工程排污费

正确答案:查看最佳答案

第95题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第96题:建设工程依次施工的特点包括()。

A.充分利用工作面施工

B.工期长

C.施工现场的组织较简单

D.不利于提高劳动生产率

E.不利于资源供应的组织

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第98题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第99题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。

A.有充足的资金费用

B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用

正确答案:查看最佳答案

第100题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

第101题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

A.安全生产许可文件

B.类似工程业绩

C.安全措施计划文件

D.营业执照.企业资质等级证书

E.专职管理人员和特种作业人员的资格

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格

正确答案:查看最佳答案

第103题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。

A.实物工程量

B.工时消耗

C.费用

D.相对的百分比

E.计划工时

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第105题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。

A.设计标准变化

B.投资规划不当

C.建设手续不全

D.施工方案不当

E.未及时提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

第106题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第107题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第108题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第109题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第110题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第111题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。

A.本工作已按计划完成

B.在第4个月内没有进行本工作

C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量

D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第113题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案

第114题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案

第115题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。

A.施工进度控制目标分解图

B.进度控制组织措施

C.施工进度控制目标实现的风险分析

D.施工总进度计划编制程序

E.单位工程施工进度计划编制要求

正确答案:查看最佳答案

第116题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第117题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

第118题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

第119题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案