宁夏回族自治区监理工程师在线模拟考题

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

正确答案:查看最佳答案

第1题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第2题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。

A.标准

B.规范

C.指示

D.体系

正确答案:查看最佳答案

第3题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第4题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准

正确答案:查看最佳答案

第6题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第7题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更，应由()进行修改。

A.施工图审查机构

B.有相应资质的设计单位

C.监理机构

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。

第8题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第9题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

正确答案:查看最佳答案

第11题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程设计变更由()审查准。

A.业主

B.监理工程师

C.原设计单位

D.造价工程师

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

正确答案:查看最佳答案

第16题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

正确答案:查看最佳答案

第17题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是()。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.审查设计进度计划的合理性

D.监理设计工作技术经济责任制

正确答案:查看最佳答案

第18题:在施工图设计阶段，如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额，应对()进行调整。

A.初步设计

B.施工图设计

C.设计概算

D.施工预算

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。

A.环境

B.材料

C.机械

D.人

正确答案:查看最佳答案

第20题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第21题:在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行()。

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第22题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第23题:某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间...准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

正确答案:查看最佳答案

第24题:某个专业队在一个施工段上的施工时间称为()。

A.流水步距

B.流水节拍

C.施工过程

D.流水强度

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第27题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费

正确答案:查看最佳答案

第29题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第30题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时，应重点审查()。

A.采购合同

B.技术标准

C.质量证明文件

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

第31题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第32题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第33题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

正确答案:查看最佳答案

第34题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第35题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第36题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。

A.单位建筑工程概算

B.安装工程概算

C.铺底流动资金概算

D.设备购置费用概算

正确答案:查看最佳答案

第39题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

正确答案:查看最佳答案

第40题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第42题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第43题:质量计划的主要作用是向()做出保证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问，招标人对此问给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问来源

D.应发给全体投标人，但不说明问来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。

第45题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.负责租船或订舱

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。

A.监理实施细则

B.施工组织设计

C.监理规划

D.设计图纸

正确答案:查看最佳答案

第47题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第48题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

正确答案:查看最佳答案

第49题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5c.10d.14答案:

正确答案:查看最佳答案

第50题:为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是()。

A.单位工程动用时间

B.土建工程完工日期

C.一季度进度目标

D.二期工程进度目标

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第52题:一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是()。

A.承包商丧失今后一切索赔权力

B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿

D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

正确答案:查看最佳答案

第53题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。

A.生产能力利用率

B.资产负债率

C.内部收益率

D.流动比率

正确答案:查看最佳答案

第55题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

正确答案:查看最佳答案

第56题:拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C."筛选"审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工阶段投资控制的目的是()。

A.保证施工的顺利进行

B.确保投资项目的完成

C.确保投资目标的实现

D.确保在投资范围内完成工程

正确答案:查看最佳答案

第58题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程保修阶段工程监理单位应完成的工作不包括()。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.通报批评

正确答案:查看最佳答案

第60题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。

A.流水殷

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

正确答案:查看最佳答案

第61题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。

A.工程建设强制性标准

B.工程建设通用性标准

C.工程建设一般标准

D.工程建设特殊标准

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第63题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。

A.2300

B.2360

C.2380

D.2430

正确答案:查看最佳答案

第64题:一般情况下，工程量计量以()为准。

A.计划工程量

B.实体工程量

C.标准工程量

D.定额工程量

正确答案:查看最佳答案

第65题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第66题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

第67题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第68题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第69题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第70题:下列()不属于试验室的检查应包括的内容。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室管理制度

D.试验材料验收结果

正确答案:查看最佳答案

第71题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。

A.各专业详细的出图计划

B.设计作业进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.施工图设计工作进度计划

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第74题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

正确答案:查看最佳答案

第75题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。

A.国家统配

B.部门统配

C.市场采购

D.国外订货

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第77题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第79题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第81题:设备采购的原则包括()。

A.设备外形美观

B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

C.符合国家对特定设备采购的政策法规

D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

E.价格合理.技术先进.交货及时

正确答案:查看最佳答案

第82题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

正确答案:查看最佳答案

第83题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第84题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。

A.计划系统由不同层次网络计划组成

B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E.能够保证建设工程所需资源的连续性

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第86题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第87题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。

A.开工报审表

B.检验批验收记录

C.分项工程验收记录

D.分部工程报验表

E.施工控制测量成果报验表

正确答案:查看最佳答案

第89题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第90题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第91题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。

A.权威性

B.约束性

C.通用性

D.普遍性

E.制约性

正确答案:查看最佳答案

第92题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。

A.设计概算的编制

B.招标控制价的编制

C.投资限翱的确定

D.合同价款的约定

E.竣工结算的办理

正确答案:查看最佳答案

第94题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第95题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。

A.作1-6的自由时差为2

B.工作2-3的自由时差为1

C.工作2-4为关键工作

D.工作2-5的自由时差为o

E.工作4-7的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第96题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。

A.承包单位报送的施工进度报表

B.分析资料

C.现场实地

D.工程施工过程中的相互协调配合问题

E.施工物资配备情况

正确答案:查看最佳答案

第97题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

第98题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第1周后连续工作没有中断

B.在第2周内按计划正常进行

C.在第3周后半周未按计划进行

D.截至第4周末拖欠5%的任务量

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。

A.比较实际进度与计划进度

B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

C.分析进度偏差是否大于总时差

D.分析进度偏差是否大于自由时差

E.重新编制进度计划网络图

正确答案:查看最佳答案

第100题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第102题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第103题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第104题:当利用S曲线比较法时，通过比较计划S曲线和实际S曲线，可以获得的信息有()。

A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

B.工程项目中各项工作实际完成的任务量

C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量

D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间

E.预测后期工程进度

正确答案:查看最佳答案

第105题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

正确答案:查看最佳答案

第106题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第107题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

第109题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第110题:选择质量控制点应该依据()。

A.对质量影响的大小

B.危害程度

C.质量保证的难度大小

D.工程的进度快慢

E.工序的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第111题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案

第112题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。

A.不得将建设工程项目肢解发包

B.不得任意压缩合理工期

C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.应当注明建设项目的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第113题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第114题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案

第115题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

正确答案:查看最佳答案

第116题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

第117题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第118题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。

A.设备监理合同.设备设计合同

B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等

C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规

D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范

E.相关企业内部的技术守则

正确答案:查看最佳答案

第119题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。