2022年最新版陕西西安一级建造师法律法规模拟题库

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第1题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.

第3题:关于规划许可证的说法正确的是()。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第9题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()

A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务分包无需经总包的认可.

第10题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.丙

B.乙

C.甲.乙连带

D.乙.丙连带

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

第16题:物权中最重要.最完全的一种权利是()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.从物权

正确答案:查看最佳答案

第17题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第18题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙共同支付

C.甲先行支付

D.甲和丙都不支付

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第23题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场.

A.12

B.36

C.45

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第27题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项A，建设单位与施工单位协商一致，可以合理地调整工期，选项B，暴(同音字)破作业，由建设单位办理批准手续，选项D建设单位不需要告知施工企业。

第28题:下列关于代理的表述，错误的是()。

A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为

B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为

C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任

D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无需取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。

第30题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.建筑业企业依法终止的

C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第33题:经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()

A.第三人就完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人不再承担责任

C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P160下面“(二)承揽人须以自己的设备.技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。

第34题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。

第35题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。

A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B.国家采取强制措施研发施工节能技术

C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第39题:发明应当具备的条件不包括()。

A.必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思

B.必须是具体的技术方案

C.必须具有一定的形状或者结构

D.必须是利用自然规律的结果

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第42题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第43题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第46题:以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证.审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第48题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。

A.安装工程一切险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工程监理责任险

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章昌险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。

A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金

B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳

C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可

D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。

第57题:下列关于法的效力层级的表述，错误的是()。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.受托人不得转委托

D.是一种典型的提供劳务的合同

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第60题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第62题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。

第65题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。

A.重大责任事故罪处

B.重大劳动安全事故罪处理

C.工程重大安全事故罪处

D.意外事件处理

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

第67题:宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是()。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效

B.宋某有权在租赁期出售房屋

C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。

第68题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第69题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

A.严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得建筑施工企业资质的

B.承包人借用他人资质的

C.承包人将主体工程分包给分包商的

D.承包人将装饰工程分包给分包商的

E.承包人将设备安装工程分包给分包商的

正确答案:查看最佳答案

第72题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。

第73题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责，应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

C.负责向有关部门上报生产安全事故

D.发生安全事故负主要责任

E.自行完成建设工程主体结构的施工

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于法人.法定代表人说法，正确的是()。

A.法人必须能够独立承担民事责任

B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润

C.特别法人包括机关法人.事业法人

D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的，由法人承担

E.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第76题:我国《刑法》规定，主刑的种类包括()。

A.管制

B.有期徒刑

C.死刑

D.没收财产

E.拘役

正确答案:查看最佳答案

第77题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。

A.对拘役不服的

B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

第79题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地

C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地

D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地

E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第80题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

第81题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案

第83题:合同当事人承担违约责任的形式有()。

A.合同继续履行

B.采取补救措施

C.支付赔偿金

D.返还财产恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘察设计文件

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第87题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第88题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。

A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物

E.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务

正确答案:查看最佳答案

第90题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，期限整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的责任，责令改正，没收违法所得.处工程价款0.5%以上1%以下的罚款，责令停业整顿降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。

第92题:关于土地权属的说法，正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是土地所有权，城市市区土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有外，属于农民集体所有，宅基地和自留地.自留山.属于农民集体所有。

第93题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

第94题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()

A.该工程施工许可证自行废止

B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效

C.应当在2018年4月15日前申请延期

D.不能按时开工,应当在1个月内报告

E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查.抽查和专项检查的方式。其检查的内容包括()。

A.有关工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

E.人员是否到位

正确答案:查看最佳答案

第97题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第98题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第99题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。

A.有名合同

B.双务合同

C.单务合同

D.无偿合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案