2022年一级建造师法律法规在线模拟题目

一级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有单位

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

第3题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第9题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。

第10题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第13题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第14题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第16题:某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2014年7月2日完工，后安装工程于2014年6月5日经建设.设计.监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。

A.2014年7月2日

B.2014年6月5日

C.2014年6月8日

D.2014年6月20日

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

正确答案:查看最佳答案

第19题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

第22题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

第23题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。

A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销

B.超越法定职权作出准予注册许可的

C.没有按照规定期限内继续教育的

D.违法法定程序做出准予注册许可的

正确答案:查看最佳答案

第25题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。

A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售

B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算

C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清

D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日

正确答案:查看最佳答案

第26题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第28题:可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第30题:一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案:查看最佳答案

第31题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

第35题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

第40题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于规划许可证的说法正确的是()。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

正确答案:查看最佳答案

第43题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

第44题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第45题:人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

正确答案:查看最佳答案

第46题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第49题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.发现安全事故隐患后置之不理

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。

A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日

B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息

D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

第54题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案

第55题:甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%0到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。

第56题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

第59题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

第60题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

正确答案:查看最佳答案

第61题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()

A.甲3月2日的行为属于要约邀请

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立

正确答案:查看最佳答案

第62题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第65题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。

A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业

C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

D.建设工程竣工验收后，方可交付使用

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第68题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有()。

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

正确答案:查看最佳答案

第72题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在()情形，人民法院应予准许。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论明显依据不足的

D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形

E.鉴定人员经验不足

正确答案:查看最佳答案

第73题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有()。

A.复查

B.重点检查

C.抽查

D.巡查

E.专项检查

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第75题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列选项中不属于要约邀请的有()。

A.商品价目表

B.投标书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.符合要约规定的售楼广告

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于工程总承包的说法正确的是()。

A.装配式建筑必须采用工程总承包模式

B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包

C.工程总承包评标可以采用综合评估法

D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理

E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。

A.意外伤害保险费由施工企业支付

B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额

C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止

D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保

正确答案:查看最佳答案

第80题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

第81题:承担民事责任的方式包括()。

A.停止侵害

B.罚款

C.返还财产

D.没收违法所得

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

第82题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第83题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。

A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

B.建设工程总承包合同中有约定，又经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.分包单位将其承包的建设工程再分包的

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

正确答案:查看最佳答案

第84题:设计单位的安全责任包括()

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议

C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査

D.依法对施工安全事故隐患进行处理

E.对设计成果承祖责任

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第86题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。

A.由设计单位进行修复

B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔

C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔

D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔

E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第87题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第88题:根据《合同法》的规定，合同中有()情形的，免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因重大过失造成对方财产损失的

D.胁迫.欺诈行为的

E.因不可抗力造成损失的

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第90题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修书。

第92题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于建筑工程施工许可管理的说法，正确的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日，对符合条件的申请颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法，正确的是()。

A.有法定代表人

B.法人承担民事责任后，法定代表人不再承担民事责任

C.分为营利法人.非营利法人.特别法人

D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期

E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年，施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前3个月办理延期手续，施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经院安全生产许证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第96题:下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有()。

A.足额使用安全施工措施所需费用

B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料

C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备

D.不得随意压缩合同工期

E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

正确答案:查看最佳答案

第97题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案