辽宁省监理工程师答题

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程监理招标的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

第1题:《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

正确答案:查看最佳答案

第2题:以下财务评价指标中不属于静态评价指标的是()。

A.投资回收期

B.利息备付率

C.偿债备付率

D.项目投资财务净现值

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程监理的性质可概括为()

A.服务性.科学性.独立性和公正性

B.创新性.科学性.独立性和公正性

C.服务性.科学性.独立性和公平性

D.创新性.科学性.独立性和公平性

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于监理人员在巡视检查时，在安全生产方面应关注情况的说法，正确的是()。

A.天气情况是否适合施工作业

B.使用的工程材料.设备和构配件是否已检测合格

C.施工机具.设备的工作状态，周边环境是否有异常情况

D.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

正确答案:查看最佳答案

第5题:在计划性风险自留的损失支付方式中，不能充分体现其“计划性”的方式是()。

A.建立非基金储蓄

B.从现金净收入中支出

C.自我保险

D.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第6题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第7题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第8题:施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括()。

A.受理单位工程竣工验收报告

B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告

C.组织工程预验收

D.组织竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建设工程安全生产条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，处以()的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.3万元以上5万元以下

C.3万元以上10万元以下

D.5万元以上10万元以下

正确答案:查看最佳答案

第10题:在风险对策中，风险自留()。

A.既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性

B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性

C.不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

D.既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性

正确答案:查看最佳答案

第11题:(在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是()

A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工

B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查

C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位

D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第13题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。

A.社会团体

B.工程毗邻单位

C.建设资金提供单位

D.政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第16题:建设工程风险的特点之一是()。

A.风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小

B.风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大

C.风险因素和风险事件的发生概率均较大

D.风险因素和风险事件的发生概率均较小

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第18题:固定资产标准是指()，单位价值在国家或部门规定的限额以上。

A.国家规定不等年限

B.使用年限超过2年

C.全寿命年限

D.使用年限超过1年

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第20题:建设工程风险分解常用的组合分解方式是按()三方面进行风险分解。

A.时间维.目标维和结构维

B.时间维.结构维和因素维

C.时间维.目标维和因素维

D.目标维.结构维和因素维

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理大纲的作用之一是()。

A.指导项目监理工作

B.指导专业监理工作

C.承揽监理业务

D.作为内部考核依据

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建设工程监理规范>)(GB/T50319--2013)，以下各项中，属于附录中“A类表”的是()。

A.通用表

B.施工单位报审用表

C.工程监理单位用表

D.施工单位报验用表

正确答案:查看最佳答案

第23题:按照项目法人责任制的规定，()，正式成立项目法人。

A.项目建议书被批准后

B.项目可行性研究报告被批准后

C.初步设计被批准后

D.工程正式开工后

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第25题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。

A.建设项目管理

B.建设单位项目管理

C.建设单位或承建单位项目管理

D.专业化.社会化的建设单位项目管理

正确答案:查看最佳答案

第26题:风险识别具有()。

A.客观性

B.重复性

C.确定性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列可能造成第三者责任损失的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设工程监理的服务对象是()。

A.施工单位

B.监理工程师

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列不属于风险管理主要环节的是()。

A.投机风险

B.风险识别

C.风险分析与评价

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第30题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第32题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。

A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相结合

C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提

正确答案:查看最佳答案

第33题:在EＰC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是()。

A.cｍ经理

B.eｐc经理

C.经理b.eｐc经理c.业主代表

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第35题:下面关于质量控制，不正确的是()。

A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证

B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

D.对工程主要部位.主要环节及技术复杂工程加强检查

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第37题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同后及()开始编制。

A.施工组织设计批准后

B.初步设计文件批准后

C.收到设计文件后

D.工程施工开始前

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

A.1倍以上2倍以下

B.1倍以上3倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.5倍以上

正确答案:查看最佳答案

第39题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。

A.公平.公正

B.权责一致

C.总监理工程师负责制

D.综合效益原则

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列选项中，属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是()。

A.监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹

B.及时.准确.完整地收集.整理.编制.传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理

C.文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察.设计.施工.监理等方面的技术规范.标准的要求

D.文件资料的内容必须真实.准确，与工程实际相符

正确答案:查看最佳答案

第41题:要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是()。

A.实行工程监理制

B.最大限度地减少其不良后果

C.强调事前控制

D.有利于政府的监督管理

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建设工程监理规范》，()应审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第43题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。

A.最短

B.经济

C.最长

D.合理

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程文件归档整理规范》，下列监理文件资料中，监理单位不需要保存的是()。

A.预付款报审与支付

B.工程暂停令

C.工程开工令

D.不合格项目通知

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列方法中，具有合同效力的监理组织协调方法是()。

A.会议协调法

B.书面协调法

C.情况介绍法

D.交谈协调法

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第48题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由()的人员担任。

A.3年以上监理工作经验

B.3年以上同类工程监理工作经验

C.5年以上监理工作经验

D.5年以上同类工程监理工作经验

正确答案:查看最佳答案

第49题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

正确答案:查看最佳答案

第51题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

正确答案:查看最佳答案

第52题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。

A.为贷款方确定贷款方案

B.对申请贷款的项目进行评估

C.为贷款方确定融资方案

D.对接受贷款方的还贷能力进行审查

E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第55题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第56题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第57题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第58题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第60题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。

A.使用监理工程师名称

B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作

C.依法自主执行业务

D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章

E.恪守职业道德，维护社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第61题:在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题:()。

A.在工程建设的早期就编制进度计划

B.在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接

C.在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程

D.对整个建设工程所有工作内容都进行控制

E.抓好关键线路的进度控制

正确答案:查看最佳答案

第62题:主动控制也可以表述为()。

A.事前控制

B.反馈控制

C.前馈控制

D.开环控制

E.闭环控制

正确答案:查看最佳答案

第63题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第64题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第65题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。

A.县级以上建设主管部门

B.建设单位

C.勘察.设计单位

D.施工单位

E.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第67题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。

A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.施工质量对建设工程质量起保证作用

D.施工质量对建设工程质量起决定性影响

E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第69题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

第70题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第72题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第73题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第74题:衡量建设工程风险概率的方法有()。

A.主观概率法

B.客观概率法

C.相对比较法

D.绝对比较法

E.概率分布法

正确答案:查看最佳答案

第75题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列说法正确的有()。

A.监理人员包括:总监理工程师，专业监理工程师和监理员，以及总监理工程师代表

B.监理人员的选择除应考虑个人素质外，还应考虑人员总体构成的合理性与

C.总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任

D.总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任

E.专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任

正确答案:查看最佳答案

第77题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第78题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第79题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。