首页 > 合同管理

注册监理工程师在线测试考前押题

考试题库资料网 合同管理 2022-1-24 10:46:48

注册监理工程师在线测试考前押题>>


注册监理工程师考试马上开始了,建题帮APP及微信公众号:建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库,建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场,有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解注册监理工程师考试,积极备考,早日拿证哟。


注册监理工程师考试题库汇总
题目模拟考试
注册监理工程师考试题库及答案进入模拟考试
注册监理工程师历年考试题库进入模拟考试
更多注册监理工程师题库汇总进入题库列表

    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。

    A.原设计单位同意

    B.发包人和承包人协商解决

    C.规划管理部门审批

    D.总监理工程审核批准

    正确答案:查看最佳答案


    第1题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。

    A.排除了法院的诉讼管辖

    B.仲裁机构应予以认可

    C.承包人必须接受

    D.不具有强制性的约束力

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:下列关于留置担保的说法中,正确的是()。

    A.留置不以合法占有对方财产为前提

    B.可以留置的财产仅限于动产

    C.留置担保可适用于建设工程合同

    D.留置以合法占有对方固定资产为前提

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。

    A.资格

    B.程序

    C.响应性

    D.形式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等,“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。


    第4题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。

    A.施工方运至现场的材料

    B.承包人的施工机械损坏

    C.承包工程所需清理费用

    D.工程本身的损失

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

    A.合同工期

    B.竣工日期

    C.施工期

    D.合同有效期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。


    第6题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。

    A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

    B.可以是独立承包人,也可以是联合体

    C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同

    D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。


    第7题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

    A.公平

    B.科学

    C.独立

    D.公正

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。

    A.工程量清单

    B.工程概算书

    C.预算定额

    D.工程预算书

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

    A.列明“通用合同条款”

    B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

    C.明确“投标人须知”的修改内容

    D.判明评标的方法和因素

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。


    第10题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。

    A.指定分包商直接与业主订立合同

    B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

    C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

    D.指定分包商对其违约独立承担责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误,指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商;选项B错误,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人;选项C错误,承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。


    第11题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。

    A.没有编制标底

    B.委托代理机构进行招标

    C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

    D.委托评标委员会定标

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是()。

    A.合同签订日

    B.设计人收到定金日

    C.开始设计日

    D.合同约定的时间

    正确答案:查看最佳答案


    第13题:关于投标保证金的说法,正确的是()。

    A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

    B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理

    C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

    D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金,联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交;选项C错误,投标保证金有效期与投标有效期一致;选项D错误,招标人与中标人签订合同后的5个工作日内,就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。


    第14题:根据FIDIC《施工合同条件》,有经验的承包商在()前不能合理预见的风险,归业主承担。

    A.合同签字日

    B.下达开工令

    C.基准日

    D.风险事件发生日

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。

    A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

    B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

    C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

    D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。


    第16题:监理合同履行过程中,监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。

    A.7

    B.14

    C.18

    D.30

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,由()的人员组成。

    A.仲裁委员会指定

    B.政府管理机构指定

    C.业主与承包商协商选定

    D.行业协会指定

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

    A.15天

    B.30天

    C.2个月

    D.6个月

    正确答案:查看最佳答案


    第19题:由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

    A.费用由发包人承担,工期给予顺延

    B.费用由承包人承担,工期不予顺延

    C.费用由发包人承担,工期不予顺延

    D.费用由承包人承担,工期给予顺延

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额,是指()的酬金。

    A.正常监理工作

    B.附加监理工作

    C.额外监理工作

    D.所有监理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

    A.20%

    B.30%

    C.50%

    D.70%

    正确答案:查看最佳答案


    第22题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。

    A.市场竞争力较强

    B.市场竞争力较弱

    C.生产要素价格较高

    D.生产要素成本较高

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。

    A.l-2人

    B.l-3人

    C.1-4人

    D.1-5人

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:合同公证与鉴证的相同点是()。

    A.目的.法律效力.原则

    B.范围.性质.目的

    C.目的.原则.内容

    D.法律效力.目的.性质

    正确答案:查看最佳答案


    第25题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。

    A.按订购数量加多付数量计算货款

    B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款

    C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

    D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。

    A.项目经理任命书

    B.合同协议书

    C.工程设备表

    D.建筑材料表

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

    A.已支付进度款累计金额

    B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款

    C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金

    D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。


    第28题:根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。

    A.发包人

    B.承包人

    C.发包人和承包人

    D.监理人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P81。


    第29题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

    A.要约到达受要约人之前

    B.承诺通知到达要约人之前

    C.承诺通知发出之前

    D.承诺通知到达要约人之后

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。

    A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

    B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

    C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

    D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担

    正确答案:查看最佳答案


    第31题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()。

    A.提供维修所需的工具

    B.交付设备

    C.提供设备必要的包装

    D.提供设备的易损备件

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;(2)提供货物组装和/或维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。


    第32题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中,错误的是()。

    A.工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

    B.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

    C.如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求

    D.若工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人也不能自行组织验收

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。

    A.材料交付日

    B.材料价款支付日

    C.采购合同备案日

    D.合同当事人签字日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。


    第34题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

    A.设计单位负责人

    B.设计负责人

    C.专业设计人员

    D.所有设计人员

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由()整理,与会各方会签。

    A.施工单位

    B.监理单位

    C.设计单位

    D.建设单位

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。

    A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延

    B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延

    C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延

    D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期

    正确答案:查看最佳答案


    第37题:下列财产可以作为抵押物的是()。

    A.学校.幼儿园的教学设施

    B.依法被查封.扣押.监管的财产

    C.所有权.使用权不明或者有争议的财产

    D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

    A.由承包人采购的材料设备,发包人可以指定生产厂或供应商

    B.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定

    C.采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担

    D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。

    A.招标人

    B.评标委员会

    C.招标代理机构

    D.建设行政主管部门

    正确答案:查看最佳答案


    第40题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。

    A.竞争性强,选择面宽

    B.竞争的激烈程度相对较差

    C.招标时间长

    D.招标费用高

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

    A.满足边设计边施工的要求

    B.有利于加快施工进度

    C.与工程勘察实际进度同步

    D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。


    第42题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

    A.行政手段

    B.合同

    C.诚信

    D.道德

    正确答案:查看最佳答案


    第43题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。

    A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用

    B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

    C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任

    D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

    A.中标人在签订合同时提出附加条件

    B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

    C.中标人拒绝订立合同

    D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。


    第45题:某工程某分项工程,工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后,工程师又对该分项的质量表示怀疑,于是进行了重新检验,结果发现确实存在问题,则()。

    A.费用损失由承包方承担,工期损失发包方由承担

    B.费用损失由工程师承担,工期损失由承包方承担

    C.费用损失由承包方承担,工期损失由承包方承担

    D.费用损失由工程师承担,工期损失由发包方承担

    正确答案:查看最佳答案


    第46题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。

    A.总监理工程师

    B.专业监理工程师

    C.项目监理机构

    D.建设单位代表

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。

    A.工程师负责检验,发包人承担检验费用

    B.工程师负责检验,承包人承担检验费用

    C.承包人负责检验,发包人承担检验费用

    D.承包人负责检验,承包人承担检验费用

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。

    A.同时履行抗辩权

    B.后履行抗辩权

    C.先履行抗辩权

    D.合同中止履行的权利

    正确答案:查看最佳答案


    第49题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。

    A.业主所在国

    B.承包商所在国

    C.签收所在国

    D.工程所在国

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。

    A.采购人可以是发包人,也可以是承包人

    B.可以不转移材料设备的所有权

    C.供货人只能是生产厂家

    D.不同合同内容繁简程度差异较大

    E.合同履行与施工进度密切相关

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。


    第51题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。

    A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益

    B.因重大误解而订立

    C.在订立合同时显失公平

    D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立

    E.违反法律.行政法规强制性规定

    正确答案:查看最佳答案


    第52题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

    A.合同当事人违约

    B.罢工

    C.法院判决

    D.仲裁机构裁定

    E.地震

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


    第53题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。

    A.投标人撤回已提交的投标文件

    B.投标人撤销已提交的投标文件

    C.投标人拒绝延长投标有效期

    D.中标人拒绝订立合同

    E.中标人拒绝提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。


    第54题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。

    A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

    B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

    C.资格后审在评标后定标前进行

    D.资格后审和资格预审的时间不同

    E.资格后审的内容比资格预审少

    正确答案:查看最佳答案


    第55题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

    A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

    B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

    C.具有高级技术职称

    D.取得《监理工程师注册证书》

    E.取得《监理工程师资格证书》

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:法人应当具备()等条件。

    A.依法成立

    B.有必要的财产或者经费

    C.有自己的名称.组织机构和场所

    D.能够独立承担民事责任

    E.经上级行政主管机关批准

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。

    A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施

    B.不得自己承担部分施工任务

    C.应当全部由分包商实施

    D.自己施工部分在cm工作范围内

    E.自己施工部分不在cm工作范围内

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。


    第58题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。

    A.主债权及利息

    B.违约金

    C.行政罚款

    D.损害赔偿金

    E.实现债权的费用

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

    A.职业责任险

    B.现场人员工伤保险

    C.第三者责任险

    D.设计和工程保险

    E.现场人员意外伤害保险

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。

    A.总承包合同的承包人可以是联合体

    B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

    C.联合体协议为总承包合同的附件

    D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

    E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。


    第61题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

    A.选择施工总承包人的确认权与否决权

    B.工程实际竣工日期的签认权

    C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

    D.设计变更的审批权

    E.工程款支付的审核和签认权

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

    A.工程检查记录

    B.资质证明

    C.试验报告

    D.工程变更单

    E.复验报告

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。

    A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

    B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

    C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

    D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

    E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

    正确答案:查看最佳答案


    第64题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。

    A.移交后的单位工程由发包人负责照管

    B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

    C.单位工程验收应由发包人组织

    D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

    E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。

    A.归档的工程文件一般应为原件

    B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合

    C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备

    D.所有竣工图均应加盖竣工图章

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。

    A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

    B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

    C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

    D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

    E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。


    第67题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

    A.工程动工

    B.全部工程验收合格

    C.工程所有人实际占有全部工程

    D.施工合同约定的竣工

    E.保修期满

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。


    第68题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。

    A.手触

    B.拉伸试验

    C.查点法

    D.压缩试验

    E.金相试验

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

    A.土地使用权

    B.城市房地产

    C.车辆

    D.机器

    E.土地所有权

    正确答案:查看最佳答案


    第70题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

    A.业主直接送达

    B.工程师直接送达

    C.工程师代表直接送达

    D.承包商代表直接送达

    E.经承包商代表确认工程师发布

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

    A.同类工程施工经历

    B.财务状况

    C.企业信誉

    D.项目经理资质要求

    E.环境管理体系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


    第72题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

    A.国家行政机关现职

    B.施工单位在职

    C.工程咨询单位

    D.设计单位

    E.厂矿企业基建

    正确答案:查看最佳答案


    第73题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。

    A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

    B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人

    C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先

    D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

    E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。


    第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。

    A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

    B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

    C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

    D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

    E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)


    第75题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

    A.货样买卖

    B.分期交付买卖

    C.试用买卖

    D.异地交付买卖

    E.分期付款买卖

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。


    第76题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。

    A.设计变更

    B.工程师批准的承包人索赔

    C.当地税务部门对税费的调整

    D.遇到图纸未表明的地下构筑物

    E.中期支付进度款扣回部分预付款

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:指定分包商的特点主要表现为()。

    A.业主选择实施该部分工程的施工单位

    B.指定分包商与业主签订合同

    C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

    D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

    E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

    A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

    B.选择招标方式

    C.发布招标公告

    D.编制招标有关文件

    E.资格预审

    正确答案:查看最佳答案


    第79题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。

    A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

    B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制

    C.工程师应当以雇主的名义作出指示

    D.工程师在施工合同履行期间独立工作

    E.工程师属于雇主人员

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。


    其他注册监理工程师考试题库
    各地注册监理工程师在线模拟模拟试题
    注册监理工程师考试题库
    最新注册监理工程师在线模拟考试题库
    山西省注册监理工程师考试题型
    注册监理工程师在线模拟真题库
    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站考试题库资料网立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://ock123.com/Article/36372.html

    留言与评论(共有 0 条评论)

    考试题库资料网

    ock123.com

    蜀ICP备18034711号.

    Powered By 考试题库资料网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢考试题库资料网友情技术支持