山西省太原监理工程师模拟练习题

监理工程师考试马上开始了，建工帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:依据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目()分档定额计费方式计算收费。

A.工程预算投资额

B.工程概算投资额

C.工程投资估算指标投资额

D.工程施工定额投资额

正确答案:查看最佳答案

第1题:《建设工程质量管理条例》规定，()对国家重大技术改造项目实施监督检查。

A.国务院发展计划部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.国务院技术监督主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:风险被分为纯风险和投机风险，这是按()来分类的。

A.风险的后果

B.风险的影响范围

C.风险的产生原因

D.风险的性质

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第4题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第5题:项目总承包模式的优点之一是()。

A.缩短建设周期

B.招标工作简单

C.合同管理容易

D.质量控制容易

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第7题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第8题:相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调()。

A.主动控制

B.被动控制

C.主动控制与被动控制相结合

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第9题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。

A.建设项目管理

B.建设单位项目管理

C.建设单位或承建单位项目管理

D.专业化.社会化的建设单位项目管理

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第11题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第12题:在下列内容中，需要建设单位和监理单位都长期保存的是()。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.月付款报审与支付

D.监理月报中的有关质量问题

正确答案:查看最佳答案

第13题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第15题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

第16题:就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是()的项目管理。

A.为业主服务

B.为设计单位服务

C.为施工单位服务

D.为材料.设备供应单位服务

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第18题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。

A.总监理工程师

B.总监理工程师授权的专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第19题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

第20题:目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是()。

A.作用不同的主辅关系

B.同时出现的并列关系

C.先后出现的流程关系

D.交替出现的循环关系

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目()的要求。

A.施工图设计

B.初步设计

C.施工招标

D.签订施工合同

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第23题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，需要在专用条件中约定的委托人义务是()。

A.对监理人的授权范围

B.向监理人提供财产的清单

C.要求监理人提供工程监理的依据

D.派遣委托人代表的姓名和职责

正确答案:查看最佳答案

第24题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是()。

A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告

B.建设单位前期准备和项目审批完成情况

C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等

D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等

正确答案:查看最佳答案

第25题:在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。

A.必须

B.应当

C.可以

D.不会

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第27题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设工程监理合同的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

第29题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第31题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

正确答案:查看最佳答案

第32题:在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

正确答案:查看最佳答案

第33题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工招标阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第34题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它()。

A.不能完整地表达组织结构

B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度

C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系

D.是协调各个分离活动和任务的形式

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列文件中，由总监理工程师负责批准的是()。

A.监理实施细则

B.监理规划

C.监理大纲

D.监理投标书

正确答案:查看最佳答案

第36题:在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是()。

A.优化设计

B.限额设计

C.技术经济分析

D.审核概算

正确答案:查看最佳答案

第37题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第38题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第39题:管理参与要素分配可采用()，根据经营管理的业绩按一定比例提取股

A.定价折股

B.期权制入股

C.即期制入股

D.考核评估制

正确答案:查看最佳答案

第40题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第41题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。

第42题:在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对()的作用最为突出且最为直接。

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.风险控制

正确答案:查看最佳答案

第43题:系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于()。

A.控制关系不同

B.隶属关系不同

C.合同关系不同

D.利益关系不同

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。

A.未达到注册监理工程师继续教育要求的

B.诚信聘用单位被降低资质等级的

C.聘用单位是施工企业的

D.注册有效期届满30日前申请延续注册的

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.钢筋作业人员

B.暴(同音字)破作业人员

C.登高架设作业人员

D.垂直运输机械作业人员

正确答案:查看最佳答案

第46题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。

A.项目负责人

B.负责各项目的班组长

C.专职安全生产管理人员

D.负责项目管理的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第47题:工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当()。

A.处以罚款

B.吊销其资质证书

C.承担相应的赔偿责任

D.承担连带赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第48题:审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告是()的职责。

A.监理单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第49题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.项目特征

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第51题:管理层次的划分依据()。

A.经济效益

B.组织目标

C.工作内容

D.人数多少

E.人员素质

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第53题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。

A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.施工质量对建设工程质量起保证作用

D.施工质量对建设工程质量起决定性影响

E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第55题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

第56题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第57题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第58题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。

A.有利于工程合同管理

B.有利于监理目标规划

C.有利于专业人员才能发挥

D.有利于决策指挥

E.有利于信息沟通

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第60题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第61题:在下列工作中，属于项目法人董事会职权的是()。

A.负责筹措建设资金

B.审核初步设计和概算文件

C.编制项目财务预算

D.负责组织项目试生产

E.负责提出项目竣工验收申请报告

正确答案:查看最佳答案

第62题:在下列风险中，相互之间存在一定联系的是()。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.自然风险

E.技术风险

正确答案:查看最佳答案

第63题:在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题:()。

A.按总投资构成内容分解

B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素

C.强调早期控制的重要性

D.抓主要矛盾，有所侧重

E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式

正确答案:查看最佳答案

第64题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案

第65题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第66题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第67题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第68题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案

第69题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。

A.统一监理工程师的业务能力标准

B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C.合理建立工程监理人才库

D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第71题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第72题:监理工作规范化体现在()。

A.人员组成固定性

B.工作的时序性

C.档案资料的完整性

D.职责分工的严密性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第74题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第75题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第76题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第77题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括()。

A.合同管理制度

B.与业主的合作制度

C.监理服务需求调查制度

D.经营管理制度

E.企业内部信用管理责任制度

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。