辽宁省沈阳监理工程师模拟试题
[点击进入辽宁省沈阳监理工程师模拟试题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第1题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第2题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第3题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第4题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
正确答案:查看最佳答案
第5题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第6题:双代号网络图应符合()原则。
A.只有一个起点节点
B.只有一个结束工作
C.起点节点可有多条内向箭线
D.终点节点可有多条外向箭线
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第8题:建设工程组织流水施工时,其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单,工期最短
正确答案:查看最佳答案
第9题:在国外项目管理咨询公司中,工程师的根本任务是进行()。
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在单代号搭接网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成
正确答案:查看最佳答案
第11题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
正确答案:查看最佳答案
第12题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第13题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
正确答案:查看最佳答案
第14题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中,管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
正确答案:查看最佳答案
第15题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中,排在最后一步的应该是()。
A.审核索赔文件
B.签证索赔文件
C.审核已完工程实物量
D.将实际投资与计划投资进行比较
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第17题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
正确答案:查看最佳答案
第18题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第19题:某施工现场有塔式起重机1台,由施工企业租得,台班单价5000元/台班,租赁费为2000元/台班,人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工10工日,塔式起重机1台班。为此,施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250
B.z925
C.5800
D.7540
正确答案:查看最佳答案
第20题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列投资方案经济评价指标中,属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第23题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
正确答案:查看最佳答案
第24题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
第26题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
第27题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:对于工地交货的大型设备,运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.制造厂家
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第30题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第31题:国产设备的原价一般是指()。
A.出厂价
B.出厂价与运费.装卸费之和
C.设备市场价
D.设备成本价
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中,错误的是()。
A.清单应包括项目编码.项目名称
B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏,投标人可根据工程实际补充
正确答案:查看最佳答案
第33题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第34题:工程质量检测中,检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告,检测报告经建设单位或监理单位确认后,由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布
正确答案:查看最佳答案
第36题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
正确答案:查看最佳答案
第39题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供,双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3,招标人的基准价格为310元/M3,实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列选项中,()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件,是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第41题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。
A.年度进度计划
B.季度进度计划
C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划
D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第42题:不属于实施见证取样要求的是()。
A.见证取样的试验费用由承包单位支付
B.专业人员取样必须做详细记录
C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任
D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时,应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
正确答案:查看最佳答案
第44题:设计质量有两层意思,首先设计应(),其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。
A.满足业主所需的功能和使用价值
B.满足项目建议书要求
C.受经济.资源.技术.环境等因素制约
D.受项目质量目标和水平的限制
正确答案:查看最佳答案
第45题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列不能作为建设工程勘察设计质量控制的依据的是()。
A.有关工程建设及质量管理方面的法律.法规,城市规划,国家规定的建设工程勘察.设计深度要求
B.铁路.交通.水利等专业建设工程,还应当依据专业规划的要求
C.有关工程建设的技术标准,如勘察和设计的工程建设强制性标准规范及规程.设计参数.定额.指标等
D.体现建设单位勘察设计质量控制的合同文件
正确答案:查看最佳答案
第47题:某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后,该承包商能够提出工程延期的条件是()。
A.施工图纸未按时提交
B.检修.调试施工机械
C.地下埋藏文物的保护.处理
D.设计考虑不周而变更设计
正确答案:查看最佳答案
第48题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
正确答案:查看最佳答案
第50题:当本工作有紧后工作时,其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工单位从银行贷款2000万元,月利率为0.8%,按月复利计息,两月后应一次性归还银行本息共计()万元。
A.2008.00
B.2016.00
C.2016.09
D.2032.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时,对综合单价进行调整的方法是()。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高
正确答案:查看最佳答案
第53题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价,并应进行(),得出评价结论。
A.静态分析
B.动态分析
C.动态和静态分析
D.两者都不需要
正确答案:查看最佳答案
第56题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告
正确答案:查看最佳答案
第57题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制(),论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第59题:某建设项目前两年每年年末投资400万元,从第3年开始,每年年末等额回收260万元,项目计算期为10年。设基准收益率为10%,则该项目的财务净现值为()万元。
A.256.79
B.347.92
C.351.90
D.452.14
正确答案:查看最佳答案
第60题:在设计工作中,由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。
A.工程变更的影响
B.建设意图和要求改变的影响
C.设计协调配合的影响
D.材料代用.设备选用失误的影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
第62题:承包人应在收到发包人指令后的()D内,向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
第63题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在工程双代号网络计划中,某项工作的最早完成时间是指其()。
A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差
B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和
C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
D.开始节点的最早时间与工作总时差之和
正确答案:查看最佳答案
第65题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
第66题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬,它是资金时间价值的表现形式之一。
A.利率
B.盈利
C.利息
D.收益率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第68题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
正确答案:查看最佳答案
第69题:设计图纸是设计工作的最终成果,监理工程师应对设计图纸进行审核,施工图审核的内容着重于()。
A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求
B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C.是否满足使用功能及质量要求
D.工程与所在地区的环境是否协调
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
第71题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设,可行性研究报告中确定的主要工程技术数据,在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列实际进度检测工作中,属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第74题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的(),对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
正确答案:查看最佳答案
第75题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.x项目技术负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
第77题:某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日,可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工,每天采用二班制,每段投入的人工数为40个工日,其流水节拍值为()天。
A.15
B.10
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列因素中,属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:选择质量控制点应该依据()。
A.对质量影响的大小
B.危害程度
C.质量保证的难度大小
D.工程的进度快慢
E.工序的难易程度
正确答案:查看最佳答案
第81题:工程在正常使用条件下,最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第84题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第86题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第87题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第88题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的,应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施,下列措施中属于合同措施的有()。
A.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响
B.参与处理索赔事宜
C.审核承包商编制的施工组织设计
D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测
E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划,一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
正确答案:查看最佳答案
第90题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第91题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。
A.编审程序是否符合相关规定
B.工程材料质量证明文件是否齐全有效
C.资源供应计划是否满足工程施工需要
D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求
E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第92题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
第93题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第95题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
第96题:在对实施的进度计划分析的基础上,进度计划的调整方法有()。
A.改变某些工作间的逻辑关系
B.缩短某些工作的持续时间
C.分析偏差对后续工作及总工期的影响
D.确定工程进展速度曲线
E.编制进度计划书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
正确答案:查看最佳答案
第98题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第99题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第101题:关于工程合同价款调整程序的说法,正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内,应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认,视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致,且对履约不产生实质影响的,双方应继续履行合同义务
正确答案:查看最佳答案
第102题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第103题:在建设工程施工阶段,为了有效地控制施工进度,不仅要明确施工进度总目标,还要将此总目标按()进行分解,形成从总目标到分目标的目标体系。
A.投标单位
B.项目组成
C.承包单位
D.工程规模
E.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第104题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
正确答案:查看最佳答案
第105题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时,检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示,自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时,工作c实际进度提前10天,不影响总工期
B.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期
C.际进度提前10天,不影响总工期b.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期
D.际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期d.第70天检查时,工作f实际进度拖后10天,不影响总工期
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第108题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第110题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第111题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第113题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第114题:下列费用中,属于施工机械使用费的有()。
A.折旧费
B.经常修理费
C.安装费
D.操作人员保险费
E.场外运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
第116题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量,必须处理,否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
正确答案:查看最佳答案
第117题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库资料--<<辽宁省沈阳监理工程师模拟试题>>请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:监理工程师应对设计变更进行严格控制,同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续,以明确责任,减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑,确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
正确答案:查看最佳答案
第119题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址://ock123.com/Article/31264.html