2024年辽宁省监理工程师质量投资进度控制考题

监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于工程设计开标和评标的说法，正确的是()。

A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加

B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出

C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成

D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

第1题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)气瓶距明火应大于()m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第2题:()适用于零星采购、应急采购

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式多适用于零星采购、应急采购

第3题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第4题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()A.选项

A.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第7题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第8题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第9题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第10题:下列说法不正确的有()。

A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者

B.自然人要成为合同法律关系的主体，就必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力

C.自然人自出生时起到死亡时止，就具有民事权利能力

D.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人和无民事行为能力人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、限制民事行为能力人、无民事行为能力人

第11题:对于设计单位要求的工程变更，应由()将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.使用单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程项目设备材料采购招标，对于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用()进行评标。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

第14题:除非得到()同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第15题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第16题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第17题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第19题:FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，对工程师发布的()，承包商必须执行。

A.书面指令

B.口头指令

C.无论是书面指令还是口头指令

D.承包商同意接受的指令

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于()对施工过程中的控制。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第23题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第24题:()是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

A.法律规范

B.事件

C.行为

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是()。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.安装工艺错误导致的损失

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

正确答案:查看最佳答案

第26题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下不属于综合评估法初步评审内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.项目管理机构评审

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的保温材料进场时，同厂家.同材质的保温材料，复验次数不得少于()。

A.1次

B.2次

C.3次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第30题:FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。

A.工程保修期

B.承包商的施工期

C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

正确答案:查看最佳答案

第31题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

第33题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机的自由高度和每道附墙间距不得大于()m。

A.6

B.7

C.8

D.9

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列做法中，不符合合同履行规定的是()。

A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担

C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行

正确答案:查看最佳答案

第36题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第37题:公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。

A.公证协议

B.当事人的申请

C.行政法律规定

D.法律规定

正确答案:查看最佳答案

第38题:与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的()。

A.赔偿责任或连带赔偿责任

B.连带赔偿责任或刑事责任

C.行政责任或连带赔偿责任

D.行政责任或刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架高宽比不宣大于()，当高宽比大于该值时，应增设缆风绳或连墙件等架体整体稳定性加强措施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第42题:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式，两者描述错误的是()

A.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。

B.固定单价合同适合于工期较短的项目

C.固定单价合同适合于工作内容和工程量变化幅度较大的项目

D.可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

第43题:合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.协议

正确答案:查看最佳答案

第44题:因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。

A.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监督单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的优点:(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔；缺点:(1)设计不一定是最优方案(2)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。教材P109-110。

第47题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第48题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

第50题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。

A.提供履约担保证书

B.及时提供设计图纸

C.给予承包商现场进入权

D.接收并处理索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:提供履约担保证书属于承包商的责任。及时提供设计图纸、给予承包商现场进入权，属于业主的责任。

第52题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第53题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于混凝土泵车的使用措施，不符合安全规定的是()。

A.泵车就位地点应平坦坚实，不得停放在斜坡上，上空无高压电线

B.当用布料杆送料时，机身倾斜角度不得大于3°

C.根据施工需要延长布料配管和布料杆

D.作业中需要移动车身时，移动速度不得超过10km/h

正确答案:查看最佳答案

第55题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

正确答案:查看最佳答案

第56题:招标人确定中标后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程建设单位为其工程投保建筑工程一切险，其后于7月10日对部分工程签发了完工验收证书，全部工程于9月10日完工后，工程所有人于10月9日正式启用全部工程。保险单列明保险期终止日为9月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为()。

A.7月10日

B.9月10日

C.10月9日

D.9月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第58题:关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理，该变更增加的合同价格应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因设计缺陷导致的设计变更属于发包人的责任，变更增加的合同价格应由发包人承担。

第60题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程组织体制及管理制度

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第61题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第63题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第64题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)人货两用施工升降机使用期间，()超载试验，确保制动器性能安全可靠。

A.每3个月进行1次

B.每月进行1次

C.每月不少于2次

D.每年进行1次

正确答案:查看最佳答案

第66题:按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()。

A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

正确答案:查看最佳答案

第67题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于劳务分包的说法错误的是()。

A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源

B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任

C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划

D.劳务分包人不需要单独办理保险

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时合同()。

A.成立

B.未成立

C.无效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案:查看最佳答案

第71题:在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工程阶段是()。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据公开招标程序，本题所涉工作阶段的先后顺序为:发售招标文件→踏勘现场→召开投标预备会→递交投标文件→组建评标委员会。

第72题:()是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第73题:对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造.巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控

正确答案:查看最佳答案

第74题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)

第76题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过()天。

A.21

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过21天。

第78题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第79题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工单位提出工程变更的情形一般有()。

A.图纸出现错.漏.碰等而无法施工

B.图纸不便施工，变更后更经济.方便

C.采用新材料.新工艺的需要

D.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出变更

E.方案阶段考虑不周，需要局部调整使用功能

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有()。

A.勘察范围发生变化

B.对工程同一部位进行再次勘查

C.暂停勘察及恢复勘察

D.发包人原因引起的勘察周期延误

E.勘察成果未达到合同约定的深度要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更的内容应符合合同约定或法律法规规定。

第83题:按索赔目的分类施工，索赔可分为()。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图样

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第85题:设计变更涉及的问题的正确规定包括()。

A.委托人可独立进行设计变更事宜

B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

E.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

正确答案:查看最佳答案

第86题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第87题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.项目法定代表人的责任

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第88题:属于非法分包工程的情况包括()。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施

B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包

E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

正确答案:查看最佳答案

第89题:委托代理采用书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容有()。

A.代理事项

B.代理权限

C.代理人姓名或名称

D.代理费用

E.代理期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。

第90题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第91题:勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。

A.审查基础工程施工方案

B.参与施工验槽

C.解决工程施工中的勘察问题

D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案

E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案

正确答案:查看最佳答案

第92题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第93题:以下质量控制依据中，属于行政法规的有()

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国消防法》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《民用建筑节能条例》

E.《建筑工程施工许可证管理办法》

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有()。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列不能成为索赔的证据资料的有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.会议纪要

D.施工现场照片

E.业主的口头承诺

正确答案:查看最佳答案

第96题:在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家.集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第98题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置，正确的有()。

A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接

B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置

C.连墙件不能水平设置时，应向下斜连接，不应向上斜连接

D.连墙件不能水平设置时，应向上斜连接，不应向下斜连接

E.脚手架拆除时，应先拆除连墙件

正确答案:查看最佳答案

第99题:从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有()。

A.投标人未提交投标保证金

B.投标文件已按照要求逐页签字的

C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的

D.投标文件无法定代表人签字

E.投标有效期不足的

正确答案:查看最佳答案

第100题:当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.怠于行使其到期债权

B.未按合同提供担保

C.未按约定投保工程险

D.无偿转让财产

E.放弃对其他人的到期债权

正确答案:查看最佳答案

第101题:关于投标有效期的说法，正确的是()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期由招标人在招标文件中载明，从投标截止日期开始起算，到招标文件上规定的天数的最后一天终止。投标有效期对招标人和投标人均有约束力。招标人应在投标有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。

第102题:标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有()。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3)标底说明文件。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价。(旧版旧材31页，新版教材删除部分内容)

第103题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第104题:资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括()。

A.基本情况和数据表

B.标底

C.资格审查委员会名单

D.澄清、说明、补正事项纪要

E.评分比较一览表的排序

正确答案:查看最佳答案

第105题:按索赔的合同依据分类，索赔可分为()。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第106题:项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为()。

A.买卖合同

B.承揽合同

C.委托合同

D.承发包合同

E.购销合同

正确答案:查看最佳答案

第107题:某工程采用公开招标方式采购建筑钢材时，招标文件应包括的内容有()。

A.钢材供货需求

B.招标公告

C.合格厂商列表

D.合同条款及格式

E.中标通知书格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标文件的内容包括:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)供货要求；(6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

第108题:狭义的工程保险包括()。

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.安装工程一切险(及第三者责任险)

C.机器损坏险

D.人身意外伤害险

E.货物运输险

正确答案:查看最佳答案

第109题:设计单位应履行的质量责任有()。

A.提供的设计文件应符合国家规定的设计深度要求

B.注明工程合理使用年限

C.设计文件中选定的材料，注明规格.型号.品牌

D.解决施工中对设计提出的问题

E.主持工程质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有()。

A.编制安全措施计划

B.审批安全施工操作规程

C.制定施工安全操作规程

D.制定应对灾害的紧急预案

E.编制专项勘察方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应履行的安全职责包括(1)勘察人应编制安全措施计划、应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。(2)勘察人应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。(3)勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

第111题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第112题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下属于“临边”的是()。

A.围护设施高度低于0.8m的楼层

B.围护设施高度低于0.8m的楼梯

C.围护设施高度低于0.8m的平台或阳台

D.围护设施高度1.8m的屋面

E.围护设施高度1.8m的楼梯

正确答案:查看最佳答案

第114题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第115题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第116题:在巡视过程中,对施工人员的检查要点包括()。

A.有无使用不合格材料

B.施工现场管理人员是否到岗

C.特种作业人员是否持证上岗

D.现场施工人员是否按规定佩戴安全防护用品

E.有无使用质量合格证明资料欠缺的材料

正确答案:查看最佳答案

第117题:建设工程合同管理的基本方法有()。

A.建立合同管理目标制度

B.建立合同管理评估制度

C.建立合同管理行政审查和备案制度

D.设立合同管理人员职业资格制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:(1)严格执行建设工程合同管理法律法规(2)普及相关法律知识，培训合同管理人才(3)设立合同管理机构，配备合同管理人员(4)建立合同管理目标制度，合同的管理目标应当落到实处，为此，还应该建立建设工程合同管理评估制度(5)推行合同示范文本制度。

第118题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从承包人本期应获得的工程进度款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。

第119题:合同法律关系的主体包括()。

A.自然人

B.法人

C.行为

D.权利

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案