2026年河南郑州二级建造师管理测试，推荐app哪个好？

二级建造师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是()。

A.某构件制作计划

B.单项工程施工进度计划

C.项目年度施工进度计划

D.企业旬生产计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划.指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。具体组织施工的进度计划是实施性施工进度计划，它必须非常具体。故选项A符合。选项D属于施工企业的施工生产计划。

第1题:下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，有承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。

A.单价合同

B.变动总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定总价合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是固定总价合同。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中承包商承担了全部的工程量和价格的风险。

第2题:项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。

A.落实管理人员责任

B.优化工作流程

C.改进施工方法

D.强化奖惩机制

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是()。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本分析的基本方法。，选项分析:比较法是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。

第4题:关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是()。

A.施工现场要设置在封闭的围挡

B.施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m

C.施工现场主要场地应硬化

D.专职安全员为现场文明施工的第一责任人

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于在施工质量管理中，对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制的说法正确的是()。

A.实行见证取样制度

B.实行专项施工论证方案制度

C.实行职业资格注册制度

D.建设工程质量监督管理制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国实行的执业资格注册制度和管理及作业人员持证上岗制度等，从本质上说，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制。

第6题:某工程合同双方在签订合同时约定酬金为某一固定值，这种情况适宜采取的合同形式是

A.目标成本加奖罚合同

B.成本加浮动酬金合同

C.成本加固定酬金合同

D.成本加固定百分比酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列属于质量手册支持性文件的是()。

A.程序文件

B.质量计划

C.质量记录

D.质量方针

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列选项中，未违反《建设工程安全生产管理条例》规定的是()。

A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工

C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查

D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列属于循环经济的“3R”原则的是()。

A.减量化、再利用、再循环

B.再生产、再利用、资源节约

C.资源再利用、污染减排、清洁生产

D.节能降耗、废物利用、可持续发展

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对循环经济“3R”原则的理解。，选项分析:根据教材描述，“3R”原则是减量化(Reduce)、再利用(Reuse)及再循环(Recycle)。选项A正确表述了这三个原则。选项BCD虽然提及了相关概念，但并不准确地反映“3R”原则的具体内容。

第10题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于()

A.特殊情况下支付的工资

B.津贴补贴

C.医疗保险费

D.职工福利费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特殊情况下支付的工资是指根据国家法律.法规和政策规定，因病.工伤.产假.计划生育假.婚丧假.事假.探亲假.定期休假.停工学习.执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

第11题:某隐蔽工程施工结束后，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥离并共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。关于工期和费用处理的说法，正确的是()。

A.工期延误和费用损失均由发包人承担

B.给承包人顺延工期，但不补偿费用

C.工期延误和费用损失均由承包人承担

D.给承包人补偿费用，但不顺延工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量控制的主要条款内容。，选项分析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

第12题:施工项目成本核算的表格核算法，用来进行工程项目()核算。

A.施工各岗位成本的责任

B.施工的直接成本

C.施工过程中出现的债权债务

D.分包完成和分包付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本核算的方法。，选项分析:因为表格核算具有操作简单和表格格式自由等特点，因而对工程项目内各岗位成本的责任核算比较实用。故用表格核算法进行工程项目施工各岗位成本的责任核算和控制，用会计核算法进行工程项目成本核算，两者互补，相得益彰，确保工程项目成本核算工作的开展。所以施工各岗位成本的责任最符合题意。

第13题:关于网络计划线路的说法，正确的是()。

A.线路可依次用该线路上的节点代号来表示

B.线路段是由多个箭线组成的通路

C.线路中箭线的长度之和就是该线路的长度

D.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般网络图有多条线路，可依次用该线路上的节点代号来记述，A正确。线路是由箭线和节点组成的通路，B错误。线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度，C错误。在各条线路中，有一条或是几条线路的总时间最长，称为关键线路，D错误。

第14题:反映企业中各工作部门之间的指令关系的组织工具应当是()。

A.工作流程图

B.工作任务分工表

C.项目结构图

D.组织结构图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织结构图反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。

第15题:招标工程以投标截止日前()天，非招标工程以合同签订前()天为基准日。

A.14，14

B.14，28

C.28，28

D.28，56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。

第16题:根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，企业办理投资项目核准手续时，仅需向核准机关提交()。

A.初步设计文件

B.资金申请报告

C.项目申请书

D.开工报告

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。

A.安全可靠性技术

B.安全限控技术

C.安全保(排)险技术

D.安全保护技术

正确答案:查看最佳答案

第18题:运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值是()。

A.投标报价

B.工程支付款

C.施工成本规划值

D.施工决算成本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是运用动态控制原理控制施工成本的内容。，选项分析:相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值；而相对于实际施工成本，则施工成本规划的成本值是计划值等。

第19题:某地铁工程施工中，业主将12个车站的土建工程分别发包给12个土建施工单位，将12座车站的机电安装分别发包给12家机电安装单位，这种承发包的模式属()模式。

A.施工总承包

B.施工平行承发包

C.代建制

D.联合体总承包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工平行发承包模式。，选项分析:平行承包是指建设单位将工程项目划分为若干标段，分别发包给多家施工单位承包。

第20题:关于安全生产检查制度的说法，正确的是()。

A.安全生产检查是发现和消除事故隐患、落实安全措施、预防事故发生的重要手段

B.企业安全检查的形式指的是各管理层的自查和互查

C.工程项目部每周应结合施工动态，实行安全巡查

D.总承包工程项目部应组织各分包单位每月进行安全检查

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据建设工程文明工地指标，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指()。

A.施工进度横道图

B.大型机械布置位置图

C.施工现场交通组织图

D.施工现场平面布置图

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。

A.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

B.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证

C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内

D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工企业进行安全生产检查时应包括()。

A.安全管理目标的实现程度

B.生产资料的采购情况

C.财务报告的准确性

D.设备的外观设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对安全生产检查内容的掌握。，选项分析:A项正确，属于安全生产检查的内容之一；B项错误，与安全生产检查的内容无直接关系；C项错误，财务报告准确性不属于安全生产检查的内容；D项错误，设备外观设计不是安全生产检查关注的重点。

第24题:关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是()。

A.由多个相互独立的进度计划组成

B.由项目各参与方共同参与编制

C.其建立是逐步完善的过程

D.一个热定项目的进度计划是唯一的

正确答案:查看最佳答案

第25题:质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括()

A.企业的质量方针和目标?

B.质量手册的发行数量?

C.组织机构和质量职责?

D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案:查看最佳答案

第26题:若工作A持续4天，最早第2天开始，有两个紧后工作:工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是()天。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。，选项分析:经计算，得出:工作B的最早开始时间为8，工作C的最早开始时间为7，所以，工作A的自由时差=min{8，7}-6=1。

第27题:下列关于安全隐患的处理程序，排序正确的是()。

A.整改-登记-复查-销案

B.登记-复查-整改-销案

C.登记-整改-复查-销案

D.整改-登记-销案-复查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全隐患的处理程序。对查出的安全隐患，不能立即整改的，要制定整改计划，定人.定措施.定经费.定完成日期;在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停工;并应按照“登记-整改-复查-销案”的程序处理安全隐患。

第28题:根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以()日期为准。

A.工程接收证书颁发

B.组织工程竣工验收

C.竣工验收申请报告提交

D.工程验收证书签发

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收。，选项分析:除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

第29题:采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是()。

A.测算人.料.机消耗量

B.计算定额子目工程量

C.确定人.料.机单价

D.确定组合定额子目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合单价的计算可以概括为以下步骤:确定组合定额子目;②计算定额子目工程量;③测算人.料.机消耗量;④确定人.料.机单价;⑤计算清单项目的人.料.单价。

第30题:关于建没工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是()

A.存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理

B.所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识

C.施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网

D.现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列属于施工企业的施工生产计划的是()。

A.施工总进度计划

B.月度生产计划

C.项目施工的季度施工计划

D.单体工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度计划的类型。，选项分析:施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。

第32题:下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的是()。

A.承包商管理人员的能力

B.工程设计文件

C.气象条件

D.合同风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术风险，包括(1)工程设计文件:(2)工程施工方案:(3)工程物资:(4)T程机械等。

第33题:某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.4

B.1

C.8

D.11

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算，自由时差=紧后工作的最早开始时间－本工作的最早开始时间－本工作的持续时间=21-12-5=4。

第34题:采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由()进行。

A.施工总承包单位

B.施工总承包管理单位

C.业主方

D.监理方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理模式。，选项分析:总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量。

第35题:关于标前会议文件的说法，正确的是()。

A.与招标文件内容不一致时，以补充文件为准

B.不能作为招标文件的组成部分

C.其法律效力仅次于招标文件

D.与招标文件内容不一致时，以招标文件为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分。与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。

第36题:某工程因脚手架坍塌造成2人轻伤，960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.一般事故

B.特别重大事故

C.重大事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是()。

A.确定最佳的施工方案

B.确定合理详细的工作流程

C.先进的施工技术的应用，新材料的运用

D.选用合适的合同结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本管理的措施。，选项分析:组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。施工成本控制是全员的活动，如实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划，确定合理详细的工作流程。确定最佳的施工方案、先进的施工技术的应用，新材料的运用均属于技术措施；选用合适的合同结构属于合同措施。

第38题:某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是()。

A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担

B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担

C.增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，有承包人承担

D.工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工承包合同的主要内容。，选项分析:“甲供材料未能及时到货”属于发包人原因导致的工期延误，所以增加的30万元由发包人承担。

第39题:施工企业项目经理的管理权限应由企业()授予。

A.董事会

B.经理层

C.股东大会

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力。

第40题:施工图纸会审应由()组织。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工文件的归档。，选项分析:图纸会审由建设单位组织设计、监理、施工单位负责人及有关人员参加。

第41题:下列施工现场文明施工措施中，正确的是()。

A.市区主要路段设置围挡的高度不低于2m

B.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理

C.项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人

D.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A市区围挡不低于2.5M，C应确立项目经理为现场文明施工第一负责人，D建筑垃圾与生活垃圾分开堆放。

第42题:施工单位在工程施工前制定的单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案应由()审核、()确认后实施。

A.施工单位、项目监理机构

B.建设单位、施工单位

C.项目监理机构、建设单位

D.施工单位、建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对施工前划分方案审核和确认的流程认知。，选项分析:工程施工前，应由施工单位制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并应由项目监理机构审核、建设单位确认后实施。

第43题:下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是()。

A.提高各类施工设施的可能性

B.隔离危险物质

C.设置安全监控系统

D.改善作业环境

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应()。

A.由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用

B.由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助

C.由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用

D.由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助

正确答案:查看最佳答案

第45题:在制定施工BIM技术应用策划时，以下内容不属于策划内容范围的是()。

A.BIM技术应用目标

B.人员组织架构和相应职责

C.工程项目资金来源及使用计划

D.模型质量控制和信息安全要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工BIM技术应用策划内容。，选项分析:施工BIM技术应用策划宜明确下列内容:(1)BIM技术应用目标。(2)BIM技术应用范围和内容。(3)人员组织架构和相应职责。(4)BIM技术应用流程。(5)模型创建、使用和管理要求。(6)信息交换要求。(7)模型质量控制和信息安全要求。(8)进度计划和应用成果要求。(9)软硬件基础条件等。

第46题:根据《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由()承

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.主管部门

正确答案:查看最佳答案

第47题:某公共设施项目依法通过公开招标方式选择施工承包单位，中标合同价为800万元。根据相关法规，发包人要求中标人提交的履约保证金不应超过()万元。

A.80

B.40

C.24

D.16

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程担保的内容。，选项分析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。800万×10%=80万。

第48题:装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不得低于混凝土设计强度等级值的()。

A.60%

B.75%

C.65%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是材料、构配件质量控制。，选项分析:混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不得低于设计混凝土强度等级值的75%。

第49题:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应()。

A.进行项目结构分析

B.确定项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.分析和论证目标实施的可能性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总进度目标是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。进行总进度目标控制前，先分析和论证目标实现的可能性。

第50题:施工企业最基本的安全管理制度是()。

A.安全生产检查制度

B.安全生产责任制度

C.安全生产许可证制度

D.安全生产教育培训制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。

第51题:某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故.相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于()

A.专项应急预案

B.综合应急预案

C.现场应急预案

D.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

第52题:施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织的和管理的责任是()。

A.业主方

B.工程监理方

C.施工总承包管理方

D.分包方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理模式。，选项分析:若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。

第53题:项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由()签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

A.施工企业施工员

B.专业监理工程师

C.项目专业技术负责人

D.建设单位参加验收的人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:隐蔽工程验收时，由施工员填写隐蔽工程验收记录，由质检员提前一天报请监理单位，验收时由专业技术负责人组织施工员.质检员共同参加，验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

第54题:编制人工定额时，由于作业前准备不充分造成的停工时间应计入()。

A.多余和偶然时间

B.施工本身造成的停工时间

C.非施工本身造成的停工时间

D.不可避免中断时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是人工定额的编制。，选项分析:施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。

第55题:建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意()。

A.各进度计划的相对独立

B.其相互间的联系和协调

C.各进度计划的结构分析

D.项目结构分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目进度计划系统。，选项分析:在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调。

第56题:为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S”形曲线编制成本计划时，可以采取的做法是()。

A.非关键线路上的工作都按最迟时间开始

B.所有工作都按最早时间开始

C.施工成本大的工作按最迟时间开始

D.人工消耗量大的工作按最早时间开始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按工程实施阶段编制成本计划的方法。，选项分析:S形曲线必然包络在由全部工作都按最早开始时间开始和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内:(1)所有工作都按最早开始时间开始:对保证项目按期竣工有利，对节约资金贷款利息无利；(2)所有工作都按最迟开始时间开始:对节约资金贷款利息有利；对保证项目按期竣工无利。

第57题:我国推行建设工程建立监理的目的，不包括()。

A.确保工程建设质量

B.加快工程建设速度

C.提高工程建设水平

D.充分发挥投资效益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核监理的目的，干扰项比较明显。我国推行建设工程监理制度的目的是:确保工程建设质量；提高工程建设水平；充分发挥投资效益。

第58题:施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及()。

A.不同项目合同偏差的对比

B.偏差的跟踪情况分析

C.合同实施趋势分析

D.业主对合同偏差的态度分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施偏差分析包括:(1)产生偏差的原因分析;(2)合同实(3)合同实施趋势分析。

第59题:项目技术负责人向各班组进行施工方案交底属于施工质量保证体系运行的()。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量保证体系的运行。，选项分析:实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。

第60题:承包商可以向业主提出索赔的情形包括()。

A.监理工程师提出的设计变更导致费用的增加

B.承包商为了保证工程质量而增加的措施费

C.分包商返工造成费用增加，工期拖延

D.承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔成立的前提条件:1.与合同对照，时间已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

第61题:某工程由于图纸.规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同中的()。

A.成本加固定费用合同

B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同

D.最大成本加费用合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:某施工项目的成本计划如下表所示，则第2周的成本计划值是()万元。

A.30

B.50

C.90

D.100

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于()信息。

A.施工记录

B.施工技术资料

C.项目管理

D.工程总体

正确答案:查看最佳答案

第64题:工程项目施工质量保证体系中的施工质量计划应根据本项目的项目质量目标和企业的()进行编制。

A.质量记录

B.质量手册

C.招投标文件

D.工程承包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量保证体系的内容。，选项分析:项目施工质量计划以特定项目为对象，是将施工质量验收统一标准、企业质量手册和程序文件的通用要求与特定项目联系起来的文件，应根据企业的质量手册和本项目质量目标来编制。

第65题:某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是()。

A.工作B完成后，即可进行工作E

B.工作B、C均完成后，才能进行工作E

C.工作C完成后，即可进行工作G

D.工作E、D均完成后，才能进行工作G

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。

A.识别与交流

B.沟通与协调

C.融汇与贯通

D.组织和控制

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据风险等级评定结果进行风险可接受性评定，属于不可接受的风险，需要给予重点关注的风险等级是()。

A.很大

B.中等

C.很小

D.小

正确答案:查看最佳答案

第68题:下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()

A.强化合同管理

B.调整职能分工

C.优化组织结构

D.改进施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于缺陷责任和保修责任的说话，正确的是()。

A.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按设计竣工验收日期起计算

C.缺陷责任期间，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作

D.由于成包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006，项目经理的权限包括()。

A.组建项目经理部

B.进行授权范围内的利益分配

C.选择具有相应资质的分包人

D.参与选择物资供应单位

E.主持项目经理部工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理应具有下列权限:参与项目招标.投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(5)制定内部计酬办法;(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(7)参与选择物资供应单位;(8)在授权范围内协调与项目有关的内.外部关系;(9)法定代表人授予的其他权力。

第71题:下列工程质量问题中，一般可不作处理的情况有()。

A.混凝土结构宽度大于0.3mm的裂缝

B.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的质量缺陷

C.某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际仅为0.8

D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm

E.混凝土试块强度值不满足规范要求，经法定检测单位实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于单位工程施工进度计划的说法，正确的有()。

A.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工程量

B.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面因素制约

C.最小工作面限定了每班施工人数的上限

D.最小劳动组合限定了每班施工人数的下限

E.每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定

正确答案:查看最佳答案

第73题:施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别有()。

A.工程施工技术管理资料

B.工程合同文档资料

C.工程质量控制资料

D.竣工图

E.工程施工质量验收资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工文件档案管理的内容主要包括:工程施工技术管理资料.工程质量控制资料.工程施工质量验收资料.竣工图四大部分。

第74题:施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和()的基础上编制的。

A.偶然时间

B.辅助工作时间

C.准备与结束时间

D.不可避免的中断时间

E.休息时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工作业的定额时间是在拟定基本工作时间辅助工作时间准备与结束时间。不可避免的中断时间以及休息时间的基础上编制的。

第75题:工程项目施工成本控制的依据有()。

A.工程造价

B.施工组织设计

C.合同文件

D.进度报告

E.工程变更与索赔资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目施工成本控制的依据除选项CDE外，还包括:成本计划与各种资源的市场信息。

第76题:施工总平面布置图内容应包括哪些方面()。

A.施工用地范围内的地形状况

B.全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施位置

C.施工区域的工艺流程设计

D.施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施

E.相邻地上、地下既有建(构)筑物及相关环境

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工总平面布置图的内容要求。，选项分析:选项A、B、D和E均为施工总平面布置图应包括的内容。选项C“施工区域的工艺流程设计”与施工总平面布置图的内容要求无关，而是与施工方法和工艺流程有关的技术内容，因此不包括在施工总平面布置图内容中，故答案为A、B、D、E。

第77题:关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。

A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据

B.项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善

C.项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统

D.项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调

E.项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，正确的表述应为“由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的”。

第78题:关于单价合同的说法，正确的是()。

A.单价合同又分为固定单价合同、可调单价合同、成本补偿合同

B.建设单位为缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行招标的工程可采用单价合同

C.采用单价合同，合同双方之间可以较为合理地分担合同履行过程中的风险

D.固定单价合同无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整

E.采用可调单价合同，可约定国家政策发生变化时对单价进行调整，施工单位风险相对较小

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工现场环境保护的技术措施有()。

A.妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流

B.可以将有毒有害废弃物用作土方回填

C.采取有效措施控制施工过程中的扬尘

D.使用密闭式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物

E.除设有符合规定的装置外，不得在现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有()。

A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流

B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青

C.使用密闭器将高空废弃物运输至地面

D.将有毒有害废弃物作为土方回填

E.对产生噪声的机械，安装降噪设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场环境保护的措施。，选项分析:环境保护的技术措施:施工单位应当采取下列防止环境污染的技术措施；①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；③使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

第81题:管道中吊架的受力部件包括()等的规格应符合设计及有关技术标准的规定。

A.横梁

B.立柱

C.斜撑

D.吊杆

E.螺栓

正确答案:查看最佳答案

第82题:在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有()。

A.项目结构

B.职能组织结构

C.线性组织结构

D.项目合同结构

E.矩阵组织结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是基本的组织结构模式。，选项分析:常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等。这几种常用的组织结构模式既可以在企业管理中运用，也可在建设项目管理中运用。

第83题:关于施工成本核算的说法，正确的有()。

A.项目管理机构应编制项目成本报告

B.项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算

C.成本核算应在成本控制的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析

D.施工成本核算一般以单位工程为对象

E.竣工工程完全成本用于考核项目管理绩效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工成本管理的任务。选项C错误，成本分析是在成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。选项E错误，竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，分别用于考核项目管理绩效和企业经营效益。

第84题:下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有()。

A.违反相关规范施工

B.边勘察.边设计.边施工

C.使用不合格的工程材料.半成品.构配件

D.忽视安全生产施工，发生安全事故

E.非法承包，偷工减料

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证.审查的分部分项工程有()。

A.起重吊装工程

B.深基坑工程

C.拆除工程

D.地下暗挖工程

E.高大模板工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专项施工方案专家论证制度。工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。

第86题:工程量清单计价模式下，承包商在计算投标报价过程中，不得作为竞争性费用的有()。

A.安全文明施工费

B.总承包服务费

C.规费

D.税金

E.已完工程保护费

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程网络计划中，工作N有紧后工作，确定其总时差的方法有()。

A.工作N的最迟完成时间减去其最早完成时间

B.工作N紧后工作的最早开始时间减去工作N的最早完成时间

C.工作N完成节点的最迟时间减去工作N的持续时间再减去开始节点的最早时间

D.工作N与其紧后工作之间间隔时间的最小值

E.工作N紧后工作的总时差加工作N与该紧后工作之间间隔时间的最小值

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。

A.监督施工单位严格执行合同

B.参与设计单位向施工单位的交底

C.审查施工单位选择的分包单位的资质

D.检查和评价施工单位的工程自检工作

E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目实施的几个主要阶段建设监理工作的主要任务。，选项分析:施工准备阶段建设监理工作的主要任务(1)审查施工单位选择的分包单位的资质；(2)监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；(3)参与设计单位向施工单位的设计交底；(4)审查施工组织设计；(5)在单位工程开工前检查施工单位的复测资料；(6)对重点工程部位的中线和水平控制进行复查；(7)审批一般单项工程和单位工程的开工报告。对大和重大质量事故以及其他紧急情况报告业主和审查施工单位提交的竣工结算申请均属于施工阶段建设监理的工作内容。

第89题:建设工程施工联合体承包模式的特点有()。

A.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，有利于工程造价和工期控制

B.经过协商确定联合体各成员单位承担的义务和责任，签署联合体协议

C.建设单位分别与联合体各成员单位签订合同

D.各施工单位不承担其他成员单位的经济责任，建设单位风险较大

E.可集中各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，增强竞争能力和抗风险能力

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于施工企业项目经理工作性质的表述中，下列选项正确的有()。

A.项目经理是一个工作岗位的名称

B.项目经理是由施工企业上级主管部门指派确定的

C.项目经理对工程项目施工过程全面负责

D.项目经理对工程建设项目全面负责

E.项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列哪些情形属于发包人违约()。

A.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款

B.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示

C.承包人由于自身原因导致工程质量问题

D.发包人无法继续履行合同

E.发包人原因造成停工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题旨在考查学员对发包人违约情形的理解。，选项分析:根据教材内容，A、B、D、E选项均属于发包人违约的情形。C选项描述了承包人自身原因导致的问题，与发包人违约无关。

第92题:根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括()。

A.招标人已经委托了招标代理单位

B.施工图设计已经全部完成

C.有相应资金或资金来源已经落实

D.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准

E.应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工质量控制的特点有()。

A.结果控制要求高

B.控制的难度大

C.需要控制的因素多

D.终检局限性大

E.过程控制要求高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量控制的特点包括;需要控制的因素多.控制的难度大.过程控制要求高.终检局限大。

第94题:政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有()。

A.工程各参建方的质量行为

B.工程各参建方的经营资质证书

C.工程质量控制资料的完成情况

D.工程实体质量

E.工程各参建方质量责任制的履行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采取“双随机.一公开”检查方式和“互联网+监管”模式。检查的内容主要是参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。