2026版湖北武汉监理工程师质量投资进度控制考试题型

注册监理工程师考试马上开始了，建题帮APP及微信公众号：建题帮根据考试大纲规定的考试范围为您提供了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，建题帮APP是个人、培训学校进行考试前训练、备考冲刺的提分技巧模拟考试平台,包含了超有价值的模拟考试考场，有错题统计顺序练题等功能,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考,早日拿证哟。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。

A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制

B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留

C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制

D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留

正确答案:查看最佳答案

第1题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

正确答案:查看最佳答案

第2题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第4题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。

A.驻场监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控

正确答案:查看最佳答案

第7题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第8题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法，正确的是()。

A.只能检测保护层厚度，无法检测钢筋直径.数量

B.必须采用破损法验证保护层厚度

C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测

D.宜采用超声波对测法进行检测

正确答案:查看最佳答案

第9题:中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照()。

A.监理工程概预算的百分比计收

B.参与监理工作的年度平均人数计算

C.工程所在地的标准计收

D.国际标准协商确定

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第11题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第12题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

A.14

B.15

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第13题:某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

正确答案:查看最佳答案

第14题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第15题:监理合同的有效期即监理人的责任期，是以()来判定的。

A.约定的日历天数

B.完成正常监理工作预定的时间

C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日

D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务

正确答案:查看最佳答案

第16题:标底是招标人组织专门人员为准备招标的工作计算出的一个合理的基本价格，关于标底的描述正确的是()

A.它等于工程的概预算

B.它等于合同价格

C.是招标人的绝密资料

D.开标前可向投标人泄露

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格，它不等于工程的概(预)算，也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。

第17题:签订建设物资采购合同时，关于价格条款()。

A.签订合同时确定的价格不能变动

B.不得采用交货时的市场价格

C.可以采用交货时的市场价格

D.价格如有变动应由业主确定

正确答案:查看最佳答案

第18题:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前()天相应价格为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前42天相应价格为准

第19题:当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以()的身份判断，公正地进行调解。

A.委托人

B.承包人

C.独立

D.双方

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第22题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。

A.风险识别和风险评价都是定性的

B.风险识别和风险评价都是定量的

C.风险识别是定性的，风险评价是定量的

D.风险识别是定量的，风险评价是定性的

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第24题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()万元人民币。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过招标项目估算费用的2%。最多不超过10万人民币

第25题:某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为()。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:衡量投标书优劣的依据是“评标价”。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第26题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第27题:某工程监理人员在验收墙面涂膜防水层厚度时发现;设计为1.5mm省标要求平均厚度不小干设计值，最小厚度不得小干设计值的90%，则以下实测数据合格的是()。

A.1.3mm，1.6mm，1.7mm

B.·1.4mm，1.4mm，1.6mm

C.1.4mm，1.6mm，1.7mm

D.1.3mm，1.7mm，1.7mm

正确答案:查看最佳答案

第28题:在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第30题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有()，应收取相应的分包管理费。

A.对分包工作内容的审查责任

B.对分包工程的批准责任

C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任

D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第32题:某建筑工程建筑面积20万m，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程应配备()名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC合同文件优先次序是:合同协议书，专用合同条件，通用合同条件，业主要求，明细表，投标书，联合体保证，其他文件。

第34题:某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第36题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电、电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第38题:标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于()。

A.第一卷

B.第二卷

C.第三卷

D.第四卷

正确答案:查看最佳答案

第39题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据标准施工合同文本，规定的“暂列金额”款项使用的特点是()。

A.监理人有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。

第41题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第43题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。

A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

D.直接通过竣工检验

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第45题:关于试用买卖的规定描述错误的是()

A.出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

C.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

第46题:在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.欺诈而可撤销

B.胁迫而可撤销

C.胁迫而无效

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第47题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案

第48题:按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案:查看最佳答案

第49题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.小确定性

正确答案:查看最佳答案

第50题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈.胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。

A.合同协议书

B.规范

C.投标书

D.中标书

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第55题:监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.7

B.14

C.18

D.30

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第57题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式与金额(1)履约担保金(又叫履约保证金)，可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；(2)履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；(3)履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。详见教材第14页。

第59题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准没计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在()前一直有效。

A.包人提出工程竣工验收申请

B.发包人颁发工程接收证书

C.承包人提出工程竣工结算申请

D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。

第61题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程技术环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第63题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第64题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第65题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第67题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第68题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第69题:理论换算法的依据是()

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第71题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第72题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第73题:人民防空工程的抗辐射能力是否达到特定的要求，是工程质量()特性的重要标志。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第74题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第75题:初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由()承担。

A.主管部门

B.业主

C.承包单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和(或)造成的延误由卖方负责。

第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第78题:因不可抗力发生的费用应由()承担。

A.甲方承担

B.乙方承担

C.甲乙方共同承担

D.甲乙方分别承担

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《民法典》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。可见，可以质押的客体包括动产和权利，而可以质押的权利具体包括:(1)汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；(2)可以转让的基金份额、股权；(3)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(4)应收账款；(5)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第81题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有()。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按照专用条款的约定投保(1)建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。(选项E)(2)第三者责任保险。(选项A)(3)工伤保险:承包人应为其雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。(4)其他保险:承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。(选项C、D)详见教材第116页。

第85题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全网的质量保证资料应有()。

A.产品生产许可证

B.商检报告

C.质量合格证

D.检测报告

E.进场复试报告

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在施工准备阶段的主要义务包括:1、提供施工场地2、组织设计交底3、约定开工时间。选项A属于监理人的职责。选项E属于承包人的义务。教材P82-84。

第88题:交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。

A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行

D.按颁布的国家标准执行

E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第90题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第91题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量

B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

E.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有()。

A.合同文本比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排；(2)合同分解与管理策划；(3)合同实施保证体系的建立。

第94题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第95题:按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()。

A.设备安装工程

B.装修工程

C.地基基础工程

D.电气管道工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准施工合同文件》监理工程师收到承包人的索赔通知后，应及时开展的工作有()

A.组织发包人和承包协商合同变更

B.审查素赔通知书的内容

C.征求争议评审组的意见

D.查验承包人素赔证据材料

E.督促发包人尽快付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第97题:施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装

B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装

C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延

D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担

E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于招标流程的相关说法正确的是()。

A.现场踏勘是由招标人组织的

B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜

C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数

D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行

E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人

正确答案:查看最佳答案

第99题:合同鉴证应当审查的主要内容有()。

A.不真实、不合法的合同

B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的

C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的

D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的

E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准材料采购招标文件》合同违约方承担违约责任的方式有()

A.增加履约保证金

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.继续履约

E.支付罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同违约方承担违约责任的方式包括采取补救措施，赔偿损失，继续履行

第101题:招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。

A.招标工作范围

B.计划工期

C.对投标人的资质要求

D.招标费用预算

E.评标办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标备案文件应说明:招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标前期准备工作完成情况；自行还是委托招标等内容。

第102题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目部的人员管理:(1)质量检查制度:承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。(2)规范施工作业的操作程序:承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。(3)撤换不称职的人员:当监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员时，承包人应予以撤换。

第103题:施工招标准备的工作内容有()。

A.向行业主管部门申请报批设计任务书

B.向建设行政主管部门办理招标备案手续

C.组织评标专家组成评标委员会

D.编制施工招标文件

E.发布招标公告或投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式、编制施工招标文件和发布招标公告(或投标邀请书)。

第104题:施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

第108题:保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。

A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额

B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额

C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准

D.特殊情况下，赔偿不受限制

E.以保险人的裁定为准

正确答案:查看最佳答案

第109题:合同法律关系的客体包括()。

A.当事人

B.物

C.行为

D.权利

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

第110题:根据《建设工程监理规范》工程师应及时签发工程暂停令的情形有()

A.建设单位未按合同约定支付施工单位工程款

B.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

C.施工单位拒绝项目监理机构管理的

D.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

E.施工单位未按施工方案施工的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第111题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第112题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第113题:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对()造成的损失和费用，负责赔偿。

A.维修保养或正常检修的费用

B.设计错误引起的损失和费用

C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用

E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有()。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在工程施工准备阶段的职责之一是审查承包人的实施方案，包括承包人报送的施工组织设计(包含进度计划)、质量管理体系、环境保护措施。选项B、D属于承包人的义务。详见教材第84页。

第115题:根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协商分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。

A.整个工程的施工任务

B.分项工程的施工任务

C.单位工程的施工任务

D.分部工程的施工任务

E.特殊专业工程施工任务

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机的金属结构应接地，接地电阻不应大于10Ω

B.施工升降机工作照明开关应与主电源开关相互独立

C.施工升降机各种电气安全保护装置应齐全.可靠

D.货用施工升降机的总电源应设置短路保护及漏电保护装置

E.施工升降机电缆安装时应注意防止机械损伤

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场临时用电的安全技术档案应包括下列内容()。

A.电气分部分项工程检验批划分计划

B.用电组织设计的全部资料

C.用电技术交底资料

D.用电工程检查验收表

E.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录。

正确答案:查看最佳答案

第119题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案