2021年最新的二级建造师模拟题库

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。

A.订立合同时履行地的市场价格

B.订立合同时履行地的政府定价

C.订立合同时履行地的政府指导价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。

第1题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢工期

B.抢险

C.抢修

D.生产工艺要求必须连续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第2题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

第3题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法的是()。

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重伤的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特别重大事故

D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

第4题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第5题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P84

第6题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

第7题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

第8题:关于建设工程规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。

A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可

B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施进行审批

C.按照规定可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效

D.施工许可证发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全的，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中，()属于行政法规范畴。

A.中华人民共和国建筑法

B.建设工程安全生产管理条例

C.建造师执业资格制度暂行规定

D.建筑业企业资质等级标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件

第10题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295

第11题:下列各项中，不属于设计单位安全责任的是()。

A.科学设计的责任

B.提出建议的责任

C.承担后果的责任

D.编制安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计单位的安全责任包括:(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。

第12题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。

第13题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128

第14题:·按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

D.建设工程必须进行招标而未招标.经当事人双方协商签订的书面承包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。选项A属于违反法律强制性规定的无效合同;选项B属于法律没有明确规定的，一般以有效合同对待;选项C属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同;选项D属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同。P121。

第15题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。

A.3月1日

B.3月10日

C.6月10日

D.7月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

第17题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第18题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第20题:下列概念中，()不属于法律意义上的物。

A.钢材

B.水泥

C.资金

D.建筑机械设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。

第21题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项D应当是情节严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。

第22题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

第23题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A年龄超过65周岁不予注册，60周岁注册；C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，不予注册，C选项是5年，不选；D选项中3年内，5年前可以注册，不选。所以答案选B。P67

第24题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第25题:注册建造师有权()。

A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

B.在两个或两个以上单位受聘或执业

C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D.对本人执业活动进行解释和辩解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书.执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。

第26题:租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157

第27题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。

A.仲裁委员会主任直接指定

B.已确定的2名仲裁员共同指定

C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定

D.仲裁委员会主任兼任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

第28题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于合同成立地点的说法，正确的是()

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。

第30题:注册建造师的义务包括()。

A.使用注册建造师名称

B.使用本人注册证书.执业印章

C.执行技术标准.规范和规程

D.对本人执业活动进行解释和辩护

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。

第31题:下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是()。

A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

B.开标时，由招标人检查投标文件的密封情况

C.投标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容

D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件，开标不必当众予以拆封.宣读

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封.宣读。开标过程应当记录，并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C选项正确。

第32题:下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。

A.落实制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于投标文件的补充.修改与撤回的说法，正确的是()。

A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充.修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知招标人

D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充.修改的内容为投标文件的组成部分。

第34题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。

A.继承纠纷

B.抚养权纠纷

C.劳动纠纷

D.建设工程承包纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。

第35题:甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()。

A.当事人无权向法院申请撤诉

B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序

C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书

D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方当事人在诉讼中达成和解，并不能自然终结诉讼程序，当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。

第36题:根据《招标投标法》，()可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

第37题:关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装.改造.维修活动的资格

D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B选项，电梯安装结束经自检后，要先经电梯制造单位进行进行校验.调试。校验.调试合格后才能提请特种设备安全监督部门核准的检验检测机构进行检验。

第38题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75

第39题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第40题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。

A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B.由法院执行和解协议

C.法院依职权恢复原判决的执行

D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。

第41题:建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()。

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边50米

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任

第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215

第44题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第45题:对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任

A.建设单位建设单位

B.建设单位责任方

C.施工单位责任方

D.施工单位建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第46题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()

A.客体。内容均变更

B.主体。客体均变更

C.主体。内容均变更

D.形式。主体均变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。

第47题:房屋建筑施工总承包三级企业法定的净资产为()。

A.净资产1亿元以上

B.净资产4000万元以上

C.净资产2500万元

D.净资产800万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。房屋建筑施工总承包三级企业净资产800万元以上。P53。

第48题:使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性，若要使用，必须经过其同意。

第49题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。

第50题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第51题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。

第52题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，()以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。()B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第53题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第54题:关于招标方式的说法，正确的是()。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.

第55题:“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量.安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。

A.节电.节能.节水.节材

B.节能.节地.节水.节材

C.节能.节水.节油.节材

D.节能.节电

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180

第56题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183

第57题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第58题:根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第59题:投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。

A.评标委员会

B.纪律检查委员会

C.有关行政监督部门

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列选项中，不可以进行抵押的财产有()。

A.使用权不明或有争议的财产

B.高等学校的教学大楼.学生宿舍

C.抵押人所有的房屋

D.建设用地使用权

E.交通运输工具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。

第61题:下列情形中，属于合同继续履行例外的有()

A.债务人不同意履行

B.债务人公司分立

C.法律上不能履行

D.事实上不能履行

E.履行费用过高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外:法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行

第62题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。

第63题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。

A.总承包单位单独向建设单位承担责任

B.分包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E.分包单位向总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第64题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。

A.被代理人死亡

B.代理人丧失民事行为能力

C.作为被代理人或者代理人的法人终止

D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

E.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。

第65题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.女职工在孕期.产期.哺乳期

C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的

D.因工负伤并被确认丧失劳动能力

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。

第66题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效

C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同

E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。

第67题:行政诉讼的程序不包括()。

A.第一审程序

B.第二审程序

C.审判监督程序

D.行政复议程序

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。

A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投产使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。

第69题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。

第70题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第72题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。

A.承包人对工程内容有重大误解订立的

B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

D.承包人胁迫发包人订立的

E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.支付价款

D.不当得利

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。

第74题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，()通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。()抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

第75题:下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的

B.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的

C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的

D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同

E.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:工程建设法律关系的构成要素包括()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为5页

正确答案:查看最佳答案

第77题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第78题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<2021年最新的二级建造师模拟题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第79题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。

A.电梯的瑕疵担保义务

B.权利瑕疵担保义务

C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D.受领标的物的义务

E.按照质量要求交付电梯的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。