陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格

B.甲应承担大部分价差

C.应执行新价格

D.甲承担一半价差

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。

第6题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

第9题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第15题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第17题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位需具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A 和 B满足其一即可

D.A 和 B必须同时具备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书，应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

第20题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。

第21题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位

C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第24题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第25题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第26题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第29题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第30题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构

B.检测机构不得与建设单位有隶属关系

C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构

D.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

正确答案:查看最佳答案

第33题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第36题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。

第37题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同，其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第41题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位负责人

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是()。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

B.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练

D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的，应当每3年评估一次

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第47题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第53题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

第57题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某施工现场发生火灾事故，死亡10人，100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长()天内，做出批复。

A.15

B.30

C.60

D.120

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第60题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。

第62题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

第63题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第66题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列关于诉讼时效的表述正确的是()。

A.普通诉讼时效期间通常为3年

B.特殊诉讼时效全是4年

C.权利的最长保护期限为20年

D.有特殊情况的，人民法院根据权利人的申请决定延长

E.诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的合同转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于增值税纳税人的说法，正确的有()。

A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人

B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人

C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记

D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额

E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需缴纳增值税

正确答案:查看最佳答案

第75题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率不大于90%。

B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形.地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。

A.准备

B.草拟

C.征求意见

D.报批

E.备案

正确答案:查看最佳答案

第78题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地

C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地

D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地

E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第80题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于法的效力符合《立法法》规定是()。

A.同一机关制定的特别规定与一般规定不一致时，适用特别规定

B.宪法至上

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时，由国务院裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决

E.《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》是上位法，而《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》是下位法，所以上位法优于下位法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

第83题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《仲裁法》的规定，仲裁协议的形式应是书面形式。当事人申请仲裁，应当符合的条件包括()。

A.有仲裁协议

B.有具体的适用条款

C.有具体的仲裁请求和事实.理由

D.有证据和证据来源.证人姓名和住所

E.属于仲裁委员会的受理范围

正确答案:查看最佳答案

第87题:保证指的是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第90题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。

A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故

E.申请人59周岁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法，正确的有()

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依往审査施丁图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法承揽工程的勘察.设技业务

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

D.有施工企业签署的工程保修书

E.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全.质量是否使用了强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第95题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此，甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款，而不能随意根据自己的需要使用借款。

第96题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()。

A.地下水作为混凝土搅拌用水

B.市政自来水作为混凝土冲洗用水

C.中水搅拌

D.中水饮用

E.收集雨水养护

正确答案:查看最佳答案

第98题:申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。

A.安全防护设施搭设计划

B.专项安全施工组织设计方案

C.安全施工组织计划

D.安全措施费用计划

E.书面委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<陕西省一级建造师法规模拟试题绝密题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！