西藏拉萨监理工程师真题库

节选部分<<西藏拉萨监理工程师真题库>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:设计开工的标志是()

A.合同签字盖章

B.合同规定开工期限

C.签字后第3天

D.收到定金

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第3题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第4题:公开招标是指()。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D.有限招标

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第6题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第7题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第8题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标，中标后***的合同义务由()C承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第12题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第14题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第15题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第17题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第18题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律规范

正确答案:查看最佳答案

第23题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。

A.仲裁委员会指定

B.政府管理机构指定

C.业主与承包商协商选定

D.行业协会指定

正确答案:查看最佳答案

第24题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在()可运出施工现场。

A.经工程师批准后

B.经项目经理批准后

C.任何时候

D.其他施工现场需要时

正确答案:查看最佳答案

第26题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

第27题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

正确答案:查看最佳答案

第29题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第32题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第38题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第39题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第42题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第44题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第47题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第48题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第52题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第53题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第54题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第55题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第59题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第62题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第63题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第66题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第68题:由于业主设计变更，导致工程暂停—个月，则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第70题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第71题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第73题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。

A.归档的工程文件一般应为原件

B.工程文件的内容必须真实.准确，与工程实际相符合

C.工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

D.所有竣工图均应加盖竣工图章

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第75题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第76题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第77题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第78题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<西藏拉萨监理工程师真题库>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第79题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。